Резолютивная часть решения от 27 июля 2022 г. по делу № А50-5624/2022Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100547_3929942 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 27.07.2022 года Дело № А50-5624/22 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального учреждения "Отдел капитального строительства" Ординского муниципального округа Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Стройтех" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения муниципального контракта Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О.Н. Маркеева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 4:48:17 Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:"Отдел капитального строительства" Ординского муниципального района Пермского края (подробнее)Ответчики:ООО Фирма "Стройтех" (подробнее)Судьи дела:Маркеева О.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
