Решение от 10 сентября 2018 г. по делу № А33-11041/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


10 сентября 2018 года


Дело № А33-11041/2018

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03 сентября 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 10 сентября 2018 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

к обществу с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

о взыскании убытков,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности № ВСНК-268-18 от 25.06.2018 (сроком действия по 31.12.2018), личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,



установил:

акционерное общество "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (далее – ответчик) о взыскании убытков в размере 819 614 руб. 15 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.05.2018 возбуждено производство по делу.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Представитель истца исковые требования поддерживает в полном объеме, пояснил по обстоятельствам дела.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

10.01.2015 года между акционерным обществом "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (далее – подрядчик) заключен договор подряда № 3175715/0020Д, по условиям которого, согласно пункту 1.1., подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Юрубчено-Тохомское нмр. Нефтесборные сети, в т.ч.: вр.А-вр. К.12», расположенный по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество, кв. 2838 (часть выд. 19, 44, 44' 45, 49), кв. 2839 (часть выд. 17,22,23,24), кв. 2873 (часть выд. 25,25',27,30,33,36,37,38,39,40,53), кв. 2875 (часть выд. 1,3), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 4.1. договора календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: начало работ 01.02.2015г., окончание работ 30.06.2016г. Общая продолжительность строительства составляет 519 (Пятьсот девятнадцать) дней.. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.40. настоящего договора).

Согласно пункту 5.2.5. (в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2015 года № 3175715/0020Д001) заказчик обязан обеспечить передачу «Подрядчику» материалов на давальческой основе по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) (Приложение №31 к настоящему Договору), и передачу оборудования в монтаж по (ОС-15) (форма ОС -15 Приложения №19 к настоящему Договору), в соответствии с Разделительной ведомостью поставки товарно-материальных ценностей между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (Приложение № 3 к настоящему Договору)».

Согласно п. 9.4.2 договора (в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2015 года № 3175715/0020Д001) подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему материалов, а также несет риск их гибели и утраты.

В силу пункта 9.14. договора (в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2015 года № 3175715/0020Д001) по окончании выполнения строительных работ материалы, полученные «Подрядчиком» у «Заказчика» по давальческой схеме (согласно Приложению № 3 к настоящему Договору), но не вовлеченные в Объект строительства, «Подрядчик» обязан сдать на склад в течение 1 месяца. В случае утраты или гибели (порчи, потери потребительских свойств) переданных, но не вовлеченных материалов «заказчика» в объект строительства, «подрядчик» обязан возместить стоимость материалов «заказчика», включающую в себя учетную стоимость МТР «заказчика» с учетом транспортно-заготовительных расходов».

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств (пункт 28.1.).

17.02.2017 года от общества "СеверТрансСтрой" поступили заявки на отпуск материалов № 180 (4500506003) от 21.02.2017 года, № 371 (4500513219) от 16.03.2017.

В рамках исполнения договора ответчику были переданы давальческие материалы по накладным (форма М 15): № 1010539622 от 30.03.2017 года, № 1010530856 от 10.03.2017 года, № 1010530678 от 09.03.2017 года, № 1010539621 от 30.03.2017 года, № 1010578273 от 01.08.2017 года.

Уведомлением от 04.019.2017 года № 1-5/17-1629 заказчик сообщил, что в соответствии со ст. 715 ГК РФ и п. 25.2. договора АО «Востсибнефтегаз» уведомляет об одностороннем расторжении (одностороннем отказе от исполнения) Договора №3175715/0020Д от 10.01.2015 г. с 01 октября 2017 г.

В указанном уведомлении заказчик также указал на необходимость в сроки не позднее 01.10.2017г. материалы поставки заказчика сдать на склад (ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» БАЗА ЮР-5, Красноярский край. Эвенкийский муниципальный район, Юрубчсно-Тохомское месторождение). Представить документы, подтверждающие возврат материалов.

Как следует из искового заявления, часть материалов на сумму 819 614,15 руб., переданных подрядчику по накладным, в строительство вовлечены не были.

Претензией от 07.02.2018 № 1-1/3-275 истец обратился в адрес ответчика с требованием об уплате суммы убытков в размере 819 614 руб. 15 коп. в течение 20 дней с момента получения настоящий претензии. Претензия оставлена ответчиком без уведомления.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

В соответствии со статьей 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В соответствии со статьей 728 ГК РФ в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Из смысла данной нормы следует, что при расторжении договора и невозможности возвращения имущества, предоставленного заказчиком, в натуре последний вправе требовать возмещения убытков в виде стоимости такого имущества.

Уведомлением от 04.019.2017 года № 1-5/17-1629 заказчик сообщил, что в соответствии со ст. 715 ГК РФ и п. 25.2. договора АО «Востсибнефтегаз» уведомляет об одностороннем расторжении (одностороннем отказе от исполнения) Договора №3175715/0020Д от 10.01.2015 г. с 01 октября 2017 г.

Согласно положениям пунктов 1, 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с положениями статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В пункте 156 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2001 N 119н, определено понятие давальческих материалов, под которыми следует понимать - материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

Истец определил размер причиненных ему убытков исходя из стоимости переданного давальческого сырья, которое не возвращено и не использовано при выполнении подрядчиком обязательств по договору строительного подряда в размере 819 614 руб. 15 коп.

Факт передачи давальческого сырья подтвержден накладными (форма М 15): № 1010539622 от 30.03.2017 года, № 1010530856 от 10.03.2017 года, № 1010530678 от 09.03.2017 года, № 1010539621 от 30.03.2017 года, № 1010578273 от 01.08.2017 года, подписанные уполномоченными представителями сторон.

В актах на материалы отражено наименование материалов, и их объем. Доказательств использования давальческого сырья на сумму 819 614 руб. 15 коп. в материалы дела ответчиком не представлено.

Учитывая вышеизложенное, оценивая представленные в материалы дела доказательства в совокупности, подписанные ответчиком накладные по форме М-15 и содержащие наименования материалов, их объем, с указанием стоимости давальческих материалов, расчет убытков истца, суд считает, что исковые требования в части взыскания с ответчика убытков подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчиков.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой", г. Красноярск, в пользу акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", <...> 614 руб. 15 коп. убытков, 19 392 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.




Судья

Л.К. Бычкова