СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 октября 2023 г. по делу № А40-107415/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109541_37171241

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 107415/23-3-848
г. Москва
05 октября 2023 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола помощником судьи Ермоловой В.В., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО "ПЕТРОКОМ" (121170, <...>, ЭТ/П/К/ОФ 1/I/4/4, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: <***>, КПП: 773001001) в лице конкурсного управляющего ФИО1, к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: <***>, КПП: 773101001) об уменьшении размера неустойки, начисленной ПАО «Россети» по Договору от 21.11.2016 № 445767 на выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставкам МТРиО) по титулу «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» в части строительства заходов одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» за нарушение ООО «Петроком» срока выполнения всех работ по Договору от 21.11.2016 № 445767 на выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставкам МТРиО) по титулу «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» в части строительства заходов одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» и предъявленной АО КБ «ПИБ» в требовании платежа по банковской гарантии № 4/19 от 26.09.2019 года в размере 96 905 172,40 рублей, до 0 рублей.

Третье лицо: АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) (101000, <...>, 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.01.2003, ИНН: <***>, КПП: 770101001)

При участии:

От истца: ФИО2, ФИО3 по дов. от 03.10.2023 г., От ответчика: ФИО4 дов. от 28.06.2022 г., диплом

От третьего лица: ФИО5 по дов. от 18.01.2023 г.,

РЕШИЛ:

Признать необоснованным начисление ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ,

БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: 1024701893336, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: 4716016979, КПП: 773101001) неустойки в размере 96 905 172,40 руб. в рамках требования от 29.10.2019 г. № Ц0/ЖА/927 по договору от 21.11.2016 г. № 445767.

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: <***>, КПП: 773101001) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин