Резолютивная часть решения от 4 июля 2018 г. по делу № А32-12854/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-12854/2018
04 июля 2018 года
г. Краснодар


Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Алферовской В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2, (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к Публичному акционерному обществу «Северное управление строительства» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании 3 082 703 руб. 70 коп.,

Руководствуясь статьями 110-112, 167-170, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Ходатайство ответчика о снижении размера неустойки удовлетворить.

2. Исковые (уточненные) требования удовлетворить частично.

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Северное управление строительства» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 2 517 900 руб. задолженности, 303 958 руб. 10 коп. неустойки за период с 27.07.2017г. по 28.05.2018г., а также 39 093 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Северное управление строительства» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойку, рассчитанной исходя из двойной ключевой ставке ЦБ РФ, и действующих в соответствующие периоды просрочки, начисленные на сумму 2 517 900 руб. начиная с 29.05.2018г. по день фактической оплаты.

5. Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения суда в законную силу.

6. Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО2 справку на возврат из Федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в размере 4 400 руб., излишне уплаченной по чеку- ордеру от 25.05.2018г.

7. Настоящее решение может быть обжаловано в течение месячного срока со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Краснодарского края.

СУДЬЯ В.В. Алферовская