Решение от 1 мая 2025 г. по делу № А56-4067/2025

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-4067/2025
02 мая 2025 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  07 апреля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  02 мая 2025 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составесудьи  Дороховой Н.Н.,


при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ПИТЕРБАСЦЕНТР»

третье лицо: акционерное общество  «ПЛАТФОРМА А»

о взыскании,


при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.08.2024,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 28.12.2024,

от третьего лица: ФИО4 по доверенности от 16.01.2025,

ус т а н о в и л :

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (далее – истец, Предприятие) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПИТЕРБАСЦЕНТР» (далее – ответчик, Общество) о взыскании 4 010 000 руб. пени за нарушение срока проведения гарантийного ремонта по договору №Д23/ПТУ-98 от 20.10.2023.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал удовлетворению иска по мотивам, изложенным в отзыве, представил контррасчет пени, заявил о снижении пени на основании ст. 333 ГК РФ.

Третье лицо направило в суд отзыв, а также контрасчет неустойки.

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

20.10.2023 между Предприятием (лизингополучатель) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (лизингодатель, Компания) заключен договор финансовой аренды (лизинга) № Д23/ПТУ-98 (далее - Договор лизинга) на приобретение в собственность и предоставление в финансовую аренду транспортных средств для нужд лизингополучателя, а именно: Автобус ЛиАЗ-529265 в количестве 348 единиц.

В целях исполнения Договора лизинга 10.10.2023 Общество (Поставщик) и Компания (Покупатель) заключили договор поставки № ДКП 09-04-001-ФНБ4/2023 (далее - Договор).

Пунктом 4.2.6 Договора лизинга предусмотрено, что вопросы, связанные с гарантийными обязательствами Поставщика, гарантийным ремонтом предмета лизинга, Лизингополучатель решает с Поставщиком.

Исходя из Приложения N 1 к Договору - Спецификации на поставку автобусов большого класса, гарантия производителя распространяется на автобусы и на установленное дополнительное оборудование. Гарантийный срок в течение, которого производитель гарантирует исправную и бесперебойную работу автобусов, а также установленного дополнительного оборудования, не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки автобуса независимо от пробега.

Пунктом 11.3 Договора лизинга установлено, что Лизингополучатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после установления дефекта автобуса в письменной форме составить рекламационный акт и уведомить об обнаружении дефекта Поставщика, направив ему копию рекламационного акта по электронной почте.

В акте рекламации, составленном Заказчиком, указывается следующая информация: дата составления акта-рекламации, гаражный номер автобуса, описание дефектов автобуса, требующих гарантийного ремонта, указание на оборудование (детали), которое оказалось неисправным, иная информация, необходимая для осуществления гарантийного ремонта. Акт - рекламации подписывается уполномоченным лицом со стороны Лизингополучателя и Поставщика.

Срок устранения неисправностей в гарантийный период не более 5 календарных дней с момента подачи соответствующего требования Заказчика (Акта-рекламации). Устранение дефектов (недостатков) автобусов в гарантийный период Поставщик должен обеспечить на территории Заказчика Товара.

Все случаи выхода из строя автобуса в период гарантийного обслуживания, в которых не установлено, что дефект детали, узла, агрегата возник в результате нарушений правил эксплуатации, являются гарантийными.

Поставщик в течение 2 (двух) календарных дней обязан рассмотреть и принять решение по рекламационному акту, в пределах гарантийных обязательств согласно процедуре, определенной в руководстве по эксплуатации автобуса (разделы "Техническое обслуживание" "Гарантии завода и порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий по качеству автомобилей") и уведомить Заказчика о принятом решении направив соответствующий документ по электронной почте. В случае признания дефекта гарантийным Поставщик обязан устранить неисправность в течение 5 календарных дней на условиях и по выбору Заказчика:

- либо устранить дефекты (недостатки) своими силами и средствами;

- либо возместить Заказчику его затраты (как фактически понесенные, так и затраты, которые Заказчик вынужден будет понести) по устранению дефектов (недостатков));

- либо заменить на исправный(ые) автобус(ы), в случае невозможности устранить обнаруженный дефект (недостаток).

Гарантийный срок продлевается на время нахождения автобуса в гарантийном ремонте. Время нахождения автобуса в гарантийном ремонте определяется как период времени со дня направления Заказчиком рекламационного акта на автобус на возникшую неисправность и до дня окончания гарантийного ремонта.

После проведения гарантийного ремонта со стороны Поставщика составляется Акт выполненных работ, в котором должно быть указано: дата проведения работ, гаражный номер автобуса, описание устраненных дефектов. Акт выполненных работ должен быть подписан со стороны уполномоченных лиц поставщика и заказчика. В акте выполненных работ должна быть указана фактическая дата передачи акта-рекламации поставщиком заказчику.

В период гарантийного обслуживания поставщик обеспечивает гарантийный ремонт автобусов уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями Производителя автобусов.

После устранения дефектов (недостатков) поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать заказчику документы, подтверждающие устранение дефектов (недостатков) поставленных автобусов, подписанные представителями заказчика и поставщика.

В случае несвоевременного предоставления документов, подтверждающих устранение дефектов (недостатков) поставленных автобусов, Заказчик имеет право установить датой фактического устранения дефектов (недостатков), дату их получение.

В ходе эксплуатации транспортных средств истцом выявлен ряд дефектов.

Таким образом, со стороны Поставщика имело место нарушение условия Контракта в части проведения срока гарантийного ремонта - устранение неисправности в течение 5 календарных по вышеуказанным Актам-рекламациям.

Пунктом 11.3 Договора лизинга предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договоров, поставщик уплачивает заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 10 000 руб.

Истец, не получив удовлетворения своих требований в претензионном порядке обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Возмещение убытков статьей 12 ГК РФ отнесено к одному из способов защиты гражданских прав.

Согласно пункту 1 статьи 670 ГК РФ лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора лизинга, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества.

Право лизингополучателя на предъявление непосредственно продавцу требований, связанных с ненадлежащим исполнением им договора, также закреплено в пункте 6 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.10.2021.

Согласно пункту 1 статьи 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока) (пункт 2 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 4 статьи 401 ГК РФ).

Судом установлено и подтверждается материалами дела исполнение ответчиком гарантийного обязательства, но с нарушением срока. Факт реального исполнения гарантийного обязательства подтверждает и истец в своем исковом заявлении, указывая лишь на просрочку его исполнения.

Вместе с тем, размер неустойки судом проверен, признан не верным.

В отзыве АО «ПЛАТФОРМА А» представило контррасчет, в котором указывает сроки ремонта на основании актов технического осмотра и актов выполненных работ, исключая период врмени на доставку актов на бумажном носителе.

Принимая во внимание представленный расчет АО «ПЛАТФОРМА А» суд находит обоснованным размер неустойки в размере 690 000 руб.

Доказательств явной несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства ответчик не представил, в силу положений ст. 333 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 69 - 81 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", основания для снижения неустойки отсутствуют.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в силу абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИТЕРБАСЦЕНТР» в пользу Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия  пассажирского автомобильного транспорта 690 000 руб. пени за нарушение срока проведения гарантийного ремонта по договору №Д23/ПТУ-98 от 20.10.2023, 25 002 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья                                                                          Дорохова Н.Н.