Резолютивная часть решения от 24 июня 2024 г. по делу № А74-6639/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-6639/2023
24 июня 2024 года
г. Абакан


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании исполнить условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20, от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20;

взыскании 20 817 руб. 32 коп. неустойки,

взыскании 5 000 руб. судебной неустойки (астрент) по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования.

1. Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: <...>, а именно осуществить:

- строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 22-54 ПС Западная-д. Абаканец до новой ТП (10/0,4) (тип, длину, сечение уточнить проектом),

- строительство ТП (10/0,4) (место установки, тип, мощность силового трансформатора и параметры оборудования определить проектом),

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП (10/0,4) до границы земельного участка заявителя (тип, длину, сечение уточнить проектом).

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: <...>, а именно осуществить:

- строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 22-54 ПС Западная-д. Абаканец до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП-10 кВ уточнить проектом,

- строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности. Место установки, тип и параметры оборудования определить проектом,

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/04 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кВ уточнить проектом.

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» 20 817 (двадцать тысяч восемьсот семнадцать) руб. 32 коп. неустойки, в том числе 10 408 руб. 66 коп. неустойки по договору от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20, 10 408 руб. 66 коп. неустойки по договору от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20, а также 14 000 (четырнадцать тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

3. В случае неисполнения настоящего решения в части исполнения условий договоров об осуществлении технологического присоединения от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20, от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20 взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» судебную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) руб. по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Чумаченко Т.В.