Резолютивная часть решения от 2 декабря 2019 г. по делу № А27-20276/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 20276/2018
город Кемерово
02 декабря 2019 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Покосовой Н. Ю. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 ( после перерыва) , рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску общества с ограниченной ответственностью «СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙБАЗА», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «КУЗБАСССТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АРХИТЕК», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2 028 798, 43 рубля предоплаты, 2 570 127 рублей 89 коп. неустойки (пени), руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Стройбаза» в пользу общества с ограниченной ответственностью

«СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ» 2 028 798 руб. 43 коп. суммы перечисленного аванса, 356 960 рублей 10 коп. пени, начисленной за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда № СИ4/2017 от 09.10.2017года, 38 645 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, 82 339 рублей в возмещение расходов по оплате за проведение экспертизы по делу, всего - 2 506 742 рубля 53 коп.

В остальной части в иске отказать.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно – практический центр по ценообразованию в строительстве» 98 000 рублей в счет оплаты за проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в счете на оплату № 00001035 от 07.08.2019года

Вернуть с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет общества с ограниченной ответственностью «СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ» с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 2 000 рублей излишне внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты за проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в платежном поручении № 4532 от 24.12.2018года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия . Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

На основании статей 177 и 186 АПК РФ решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет».

Судья Андуганова О. С.