Резолютивная часть решения от 5 октября 2023 г. по делу № А63-11927/2023Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А63-11927/2023 г. Ставрополь 05 октября 2023 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании исковое заявление министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «Стройград», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Грозный, о взыскании неустойки в размере 17 496 099 руб. 51 коп. за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 31.12.2021 № 1242ЭА-2021 на выполнение подрядных работ по объекту «Центр культурного развития в г. Зеленокумск» для обеспечения государственных нужд в Ставропольском крае. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд в удовлетворении иска отказать. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Н.В. Демкова Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (подробнее)Ответчики:ООО "Стройград" (подробнее)Судьи дела:Демкова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
