Резолютивная часть решения от 5 июля 2021 г. по делу № А58-3152/2021

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3152/2021
05 июля 2021 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Региональная изыскательская компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройэксперт" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 260 064 руб. задолженности по договору субподряда № ИГДИ20-7 от 21.02.2020, из них 189 000 руб. основной долг, 71 064 руб. неустойка за период с 15.04.2020 по 26.04.2021 и далее по день вынесения решения суда, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 201 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб.,

без вызова сторон.

Судом произведен расчет неустойки по день принятия решения с 15.04.2020 по 05.07.2021: 189 000 руб. * 0,001 * 447 дн. = 84 483 руб.

руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройэксперт" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Региональная изыскательская компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 189 000 руб. основного долга по договору подряда № ИГДИ20-7 от 21.02.2020, 84 483 руб. неустойки по пункту 3.2 договора за период с 15.04.2020 по 05.07.2021, а также 5 000 руб. расходов на представителя, 8 201 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройэксперт" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 269 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Судья

Г.Л. Николаева