Резолютивная часть решения от 16 октября 2019 г. по делу № А10-5447/2019АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело №А10-5447/2019 16 октября 2019 года г. Улан-Удэ Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф., рассмотрев в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по иску Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройиндустрия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 19 946 руб. 73 коп – неустойки за нарушение срока окончания работ по договору №63/2018-СМР/17 от 18.07.2018 в отношении объекта, расположенного по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 (капитальный ремонт системы электроснабжения) за 102 дня (19.09.2018 – 29.12.2018), руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить полностью. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройиндустрия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 19 946 руб. 73 коп – неустойку за нарушение срока окончания работ по договору №63/2018-СМР/17 от 18.07.2018 в отношении объекта, расположенного по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 (капитальный ремонт системы электроснабжения) за период 19.09.2018 – 29.12.2018. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройиндустрия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. 00 коп. - государственную пошлину. По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение по настоящему делу. Заявление о составлении мотивированного решения по настоящему делу может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru). В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. Решение по настоящему делу, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение по настоящему делу, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. СудьяЛ.ФИО1 Суд:АС Республики Бурятия (подробнее)Истцы:Некоммерческая организация Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия (подробнее)Ответчики:ООО Строительная Компания СтройИндустрия (подробнее) |