Резолютивная часть решения от 4 апреля 2023 г. по делу № А41-52114/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_13752325 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-52114/22 04 апреля 2023 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 04.04.2023. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору от 10.06.2021 № 246/21-ДКС за период с 09.11.2021 г. по 25.01.2023 г. в размере 1 238 058,59 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 888 руб. Взыскать с ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 302 руб. В остальной части заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
