Решение от 26 июня 2021 г. по делу № А82-21228/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-21228/2020
г. Ярославль
26 июня 2021 года
Резолютивная часть решения оглашена 21.06.2021

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адамовой А.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Оконная группа "Монстера" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная психиатрическая больница" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 11704.88 руб.,

при участии

от истца – ФИО2, по доверенности от 07.12.2020

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 11.01.2021

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Оконная группа «Монстера» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница» о взыскании 11704.88 руб.

В ходе судебного разбирательства представитель истца исковые требования поддержал, ответчик против исковых требований возражал.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница» (Заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Оконная группа «Монстера» (Подрядчик) заключен контракт № 131-20/А от 23.06.2020 г., предметом которого является выполнение работ по капительному ремонту (замене оконных блоков) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

В соответствии с п. 2.1. Контракта Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта, составляет 1 612 719 рублей 67 копеек. В соответствии с дополнительным соглашением от 14.10.2020 стоимость работ уменьшена до 1 558 919 рублей 12 копеек.

В соответствии с п. 3.1. Контракта Оплата по Контракту за выполненные работы производится по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и сметы контракта (Приложение № 3 к Контракту).

Срок выполнения работ в соответствии п. 7.2. Контракта составляет 60 дней с даты заключения контракта.

Ответственность сторон предусмотрен разделом 9 Контракта.

В соответствии с п. 9.5. Контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, заказчик вправе начислить неустойку. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Истцом работы, предусмотренные контрактом, выполнены согласно акта о приемке выполненных работ № 1 от 16.10.2020.

Ввиду нарушения сроков выполнения работ ответчиком начислена неустойка за такое нарушение в размере 11 704 рубля 88 копеек.

27.10.2020 ГБУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница» вынесен приказ № 1071 о списании неустойки по государственному контракту от 23.06.2020 № 131-20/А, в соответствии с которым неустойка в размере 11 704 рубля 88 копеек списывается с истца, как не превышающая 5 процентов цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

09.11.2020 за исх. № 01-14/4704 ответчиком в адрес истца направлено уведомление, в соответствии с которым ответчик указывает на удержание денежных средств размере 11 704 рублей 88 копеек в виде неустойки ввиду нарушения истцом сроков выполнения работ.

Не согласившись с указанным удержанием, истец обратился, после соблюдения претензионного порядка, с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных означенным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Из пункта 2 статьи 763 ГК РФ следует, что по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Факт просрочки выполнения работ по Контракту сторонами не оспаривался. В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Условия и порядок расчета неустойки согласованы сторонами в пункте 9.5. Контракта.

Правительством Российской Федерации утверждены Правила № 783.

В соответствии с пунктом 2 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что начисленная неустойка не превысила 5% от цены Контракта; решение об удержании неустойки принято заказчиком по результатам исполнения в полном объеме подрядчиком своих обязательств по Контракту в 2020 году.

При таких обстоятельствах начисленная Учреждением неустойка подлежала списанию, в связи с чем с требования истца о взыскании 11 704 рубля 88 копеек задолженности за выполненные работы являются обоснованными.

При отклонении довода ответчика об отсутствии оснований для списания неустойки суд принимает во внимание в том числе, что в пункте 2 Постановления № 190 было предусмотрено, что списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом изменения в контракт в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в рамках спорного контракта не вносились.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная психиатрическая больница" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Оконная группа "Монстера" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 11 704 руб. 88 коп. долга, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Шадринова Л.А.