Резолютивная часть решения от 14 сентября 2020 г. по делу № А83-1528/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-1528/2020
14 сентября 2020 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ковлаковой И.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Баумикс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Мостовые строительные инновации»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании, при участии:

от истца – ФИО2, доверенность от 01.06.2020 № 13/20, диплом от 30.06.2016 № 311216-145, представитель;

от ответчика – не явились.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Баумикс» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостовые строительные инновации» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Баумикс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность в размере 225 350,00 руб., договорную неустойку за период с 09.04.2019 по 20.09.2019 в размере 155 802,75 руб., неустойку за период с 21.09.2019 по 14.09.2020 в размере 405 630,00 руб., а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 10 623,00 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостовые строительные инновации» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Баумикс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку,

подлежащую начислению исходя из размера 0,5% от суммы основного долга в размере 225 350,00 руб. с 15.09.2020 по день фактического исполнения обязательства.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).

Судья И.Н. Ковлакова