СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 февраля 2024 г. по делу № А67-6054/2023

Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

31_3032455

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67- 6054/2023 12.02.2024 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи М. А. Власкиной

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 311463232100012)

о взыскании 247 466,02 руб.,

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 311463232100012) к Управлению капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 305 313 руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в заседании: От истца – ФИО3, по доверенности от 09.01.2023; От ответчика – ФИО4, по доверенности от 09.01.2024(онлайн); От 3-го лица – не явился (извещен);

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 311463232100012) о взыскании 247 466,02 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0165300009023000025_222524 от 03.03.2023 отказать.

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 311463232100012) 305 313 руб., 9 106 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 45 000 руб. в возмещение расходов на оплату экспертизы, а всего: 357 419 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Д.А. Соколов