Решение от 22 января 2019 г. по делу № А33-28543/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


22 января 2019 года


Дело № А33-28543/2018

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16.01.2019.

В полном объёме решение изготовлено 22.01.2019.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Деревягина М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Республика Хакасия, г. Абакан)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Железногорск)

о взыскании задолженности,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика:

- временного управляющего ФИО1 (г. Екатеринбург),

- федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва),

- Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва),

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 09.01.2019 №1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3,



установил:

Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №9» (далее – ответчик) о взыскании 12 032 607,24 руб. долга по внесению платы за технологическое присоединение по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 303В/408в, договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408к и неустойки.

Определением арбитражного суда от 11.12.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечены: временный управляющий ФИО1, федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации; судебное разбирательство по делу отложено на 15.01.2019.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе по ст. 121,123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик исковые требования оспорил по доводам, указанным в отзыве на исковое заявление.

Третьи лица отзывы на исковое заявление в материалы дела не представили.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 13 часов 45 минут 16.01.2019, о чем вынесено протокольное определение.

Определением арбитражного суда от 22.01.2019 (резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 16.01.2019) отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле солидарного соответчика.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

1. Между Муниципальным унитарным предприятием города Абакана «Водоканал» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (заказчик) и федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 9» (плательщик) подписан договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в, согласно пункту 1 которого организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, плательщик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение), а заказчик - выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического Обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее-технические условия подключения).

Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия: ПИР и строительство наружных сетей водопровода для подключения объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения до границ земельного участка заказчика; проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором; работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором (пункт 2 договора).

Срок подключения объекта - не позднее 18 месяцев в со дня заключения договора (пункт 4 договора).

Объект (подключаемый объект) «Дополнительные объекты на территории военного городка№20» в том числе: казарма на 400 человек со штабом, комплексное здание штабов без хранения с помещениями для размещения личного состава, объединенный медицинский пункт на 55 коек, учебный корпус на 68 классов, УСТК «СТАРТ», контрольно-пропускной пункт (ГШЖДБР), комплексное здание (штаб, казарма) на 300 человек, пункт обогрева, храм, командный пункт, контрольно-пропускной пункт (ЗРП), ПТОР на 8 м/м, пожарное депо» с целевым назначением: для нужд Министерства обороны Российской Федерации (пункт 5 договора).

Земельный участок - земельные участки, на которых планируется строительствоподключаемого объекта: площадью 457 382 кв.м., расположенный адресу: г..Абакан, ул.Аскизская, 240Б, принадлежащий заказчику на праве безвозмездного пользования, на основании договора №141/3/БСПЗ(к)-173/1 от 24.06.2015, кадастровый номер 19:01:050106:7 - площадью 289559,7 кв.м., расположенный адресу: г, Абакан, ул. Пирятинская, 38А, принадлежащий заказчику на праве постоянного (бессрочного) пользования, на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 19 МЮ №121504, кадастровый номер 19:01:050105:0024 (пункт 6 договора).

Согласно пунктам 14, 15 договора плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно приложению № 4 и составляет 7 095 170,87 руб., включая НДС (18 процентов) 1 082 314,20 руб.

Плательщик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению № 4 к договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

- 2 483 309,80 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

- 3 547 585,44 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

- 1 064 275,63 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и вьшолнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения)» указанного в настоящем договоре.

2. Между Муниципальным унитарным предприятием города Абакана «Водоканал» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (заказчик) и федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 9» (плательщик) подписан договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в, согласно пункту 1 которого организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению № 1 (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, Плательщик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - технические условия подключения).

Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет следующиемероприятия: ПИР и строительство самотечной сети канализации от границы земельного участка объекта заказчика до точки подщлючения (технологического присоединения); проверку выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором; работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочными (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором (пункт 2 договора).

Срок подключения объекта - не позднее 18 месяце в со дня заключения договора о подключении (пункт 4 договора).

Объект (подключаемый объект) - «Дополнительные объекты на территориивоенного городка№20» в том числе: казарма на 400 человек со штабом, комплексноездание штабов без хранения с помещениями для размещения личного состава,объединенный медицинский пункт на 55 коек, учебный корпус на 68 классов, УСТК«СТАРТ», контрольно-пропускной пункт (ПМЖДБР), комплексное здание (штаб,казарма) на 300 человек, пункт обогрева, храм, командный пункт, контрольно-пропускной пункт (ЗРП), ПТОР на 8 м/м, пожарное депо» с целевым назначением: длянужд Министерства обороны Российской Федерации (пункт 5 договора).

Земельный участок - земельные участки, на которых планируется строительство подключаемого объекта: площадью 457 382 кв.м., расположенный адресу: <...>, принадлежащий Заказчику на праве безвозмездного пользования, на основании договора №141/3/БСПЗ(к)-173/1 от 24.06.2015г., кадастровый номер 19:01:050106:7;площадью 289559,7 кв. метров, расположенный адресу: <...>, принадлежащий заказчику на праве постоянного (бессрочного) пользования, на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 19 МЮ №121504, кадастровый номер 19:01:050105:0024.

Согласно пунктам 15, 16 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению № 4 и составляет 7 060 837,65 руб., включая НДС (18%) в размере 1 077 076,93 рублей. Плательщик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением № 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

- 2 471 293,18 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

- 3 530 418,82 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

- 1 059 125,65 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаютсяв связи с действиями (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для созданиятехнической возможности подключения (технологического присоединения) и выполненияработ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы заподключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения(технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

Как указывает истец, первый и второй платежи, предусмотренные:

- договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в (2 483 309,80 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения договора); 3 547 585,44 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения);

- договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в (2 471 293,18 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора); 3 530 418,82 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения) не внесены ответчиком на расчетный счет истца.

Ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик не исполнил возложенные на него договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в обязательства по оплате первого и второго платежей платы за технологическое присоединение, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика задолженности в размере 12 032 607,24 руб. (2 483 309,80 руб. + 3 547 585,44 руб. + 2 471 293,18 руб. + 3 530 418,82 руб.).

Ответчик исковые требования оспорил по следующим доводам:

- работы по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в, договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в истцом не выполнены;

- ответчиком утрачен интерес к получению результата в виде подключения указанного в договорах объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.

Третьи лица отзывы на исковое заявление в материалы дела не представили.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела, между Муниципальным унитарным предприятием города Абакана «Водоканал» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (заказчик) и федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 9» (плательщик) подписан договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в, договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в.

Правоотношения, возникающие в связи с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении).

В силу части 1 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Частью 3 статьи 18 Закона о водоснабжении установлено, что договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Частью 13 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении предусмотрено, что плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В силу части 15 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении договоры о подключении к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок заключения и исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения детально конкретизирован в пунктах 86 - 106 Правил № 644.

Названные типовые договоры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 645, предусматривают обязательство организации водопроводно-канализационного хозяйства выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения, а также обязательство заказчика внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта.

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как указывает истец, первый и второй платежи, предусмотренные:

- договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в (2 483 309,80 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения договора); 3 547 585,44 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения);

- договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в (2 471 293,18 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора); 3 530 418,82 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения) не внесены ответчиком на расчетный счет истца.

Ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик не исполнил возложенные на него договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.10.2017 № 303В/408в, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17.10.2017 № 303К/408в обязательства по оплате первого и второго платежей платы за технологическое присоединение, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика задолженности в размере 12 032 607,24 руб. (2 483 309,80 руб. + 3 547 585,44 руб. + 2 471 293,18 руб. + 3 530 418,82 руб.).

В материалы дела не представлены доказательства исполнения обязательств сторонами договора.

Платежи, предусмотренные договорами от 17.10.2017 № 303В/408в, от 17.10.2017 №303К/408в, вне зависимости от того, приступила ли организация водопроводно-канализационного хозяйства к частичному или полному оказанию услуг и выполнению работ по фактическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, либо не начинала такие работы, являются авансом (предварительным платежом), то есть денежной суммой, уплачиваемой стороной договора, обязанной к денежному платежу, в счет данного платежа, но до фактического исполнения предмета договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 3 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

С учетом изложенного, в случае неуплаты ответчиком аванса истец вправе не приступать к исполнению своих обязательств по договору до момента уплаты аванса, а в случае выполнения мероприятий по технологическому присоединению без получения аванса - требовать их оплаты.

Судом установлено, что Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Водоканал» не представило доказательств, подтверждающих оказание услуг по договорам от 17.10.2017 № 303В/408в, от 17.10.2017 № 303К/408в, подключение объектов федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к сетям водоснабжения и водоотведения не осуществлено. В рамках настоящего дела заявлено требование о взыскании авансовых платежей по договорам.

Возможность принудительного требования уплаты аванса в судебном порядке в отсутствие встречного предоставления не установлена договорами от 17.10.2017 № 303В/408в, от 17.10.2017 №303К/408в и законодательством в сфере регулирования технологического присоединения.

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде и возмездном оказании услуг также не предусматривают возможности взыскивать авансовые платежи в качестве самостоятельного способы защиты.

При таких обстоятельствах, у истца отсутствует право на взыскание авансовых платежей, предусмотренных договором.

Принимая во внимание вышеизложенное, арбитражный суд приходит к выводу о том, что сумма аванса в общем размере 12 032 607,24 руб. (2 483 309,80 руб. + 3 547 585,44 руб. + 2 471 293,18 руб. + 3 530 418,82 руб.) взысканию не подлежит.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Госпошлина, исчисленная от суммы иска по настоящему делу, составляет 83 163 руб.

Указанная сумма уплачена истцом в доход федерального бюджета на основании платежного поручения от 11.10.2018 № 3120.

Учитывая, что исковое требование является необоснованным и не подлежащим удовлетворению, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 83 163 руб. относятся на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

в удовлетворении требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.


Судья

М.В. Деревягин