СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 октября 2018 г. по делу № А08-14719/2017

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

210100063_2122096

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-14719/2017
г. Белгород
29 октября 2018 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева

А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств

аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому

заявлению Администрации городского поселения "Поселок Ивня"

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (ИНН

<***>, ОГРН <***>) к ООО "АДГЕЗИЯ" (ИНН <***>,

ОГРН <***>), третье лицо: УФК по Белгородской области о взыскании 7 049 362 руб. 11 коп.,

при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, доверенность от 11.01.2018;

ФИО3, доверенность от 27.08.2018; от ответчика: ФИО4, доверенность от 15.01.2018 г.; от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом,

руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Администрации городского поселения "Поселок Ивня" муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "АДГЕЗИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации городского поселения "Поселок Ивня" муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 2014.351070 на выполнение работ по строительству жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году за период с 27.09.2016 г. по 01.10.2016 г. в размере 7 375 руб. 16 коп.

Взыскать с ООО "АДГЕЗИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 70 руб. за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев