Решение от 7 июня 2019 г. по делу № А60-19786/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ, РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дело №А60-19786/2019
07 июня 2019 года
г. Екатеринбург


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С. Зыряновой рассмотрел дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Тайга" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орион" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о расторжении договора подряда №02/19 от 17.01.2019 г., взыскании предварительной оплаты в размере 365 700 руб., перечисленной по платежному поручению №36 от 18.01.2019 г., неустойки за просрочку выполнения работ за период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. в размере 43152руб. 60коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. в размере 4658руб. 92коп., расходов по уплате государственной пошлины

в отношении требования о расторжении договора суд пришел к следующим выводам: претензией №61 от 15.02.2019 г. истец уведомил ответчика о расторжении договора с 15.02.2019 г., претензия направлена по юридическому адресу ответчика посредством почтовой связи (номер почтового идентификатора 62826025729616). Соответственно исковые требования о расторжении договора удовлетворению не подлежат, поскольку договор фактически между сторонами уже расторгнут в одностороннем порядке, что не противоречит закону.

в отношении требования о взыскании неустойки суд пришел к следующим выводам: поскольку договор расторгнут истцом в одностороннем порядке с 15.02.2019 г., учитывая разъяснения п. 3 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", согласно которым разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора. Суд приходит к выводу, что правомерным периодом для начисления неустойки является с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г. и соответственно в размере 10971руб. 00коп.

в отношении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными требованиями, суд пришел к следующему выводу: в соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ). Соответственно, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению за период с 16.02.2019 г. по 01.04.2019 г. в размере 3494руб. 19коп.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

на основании ст. 309, 310, 1102, 330, 395, 453, 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орион" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тайга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неотработанный аванс в размере 365700руб. 00 коп., неустойку за период с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г. в размере 10971руб. 00коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные по правилам ст. 395 Гражданского кодекса Российской Ф подлежат начислению за период с 16.02.2019 г. по 01.04.2019 г. в размере 3494руб. 19коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 10361руб. 18коп.

В остальной части иска отказать.

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

СудьяТ.С. Зырянова