Резолютивная часть решения от 29 августа 2017 г. по делу № А57-19873/2016

39/2017-152273(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-19873/2016
город Саратов
30 августа 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Никульниковой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, р.п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области,

к обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-строительная компания «ФИНЕСКО», г.Саратов,

третьи лица – Администрация Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Инженерно-строительная компания «ФИНЕСКО», г.Саратов,

к администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, р.п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области,

о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 0160300011213000023-0055310-01 от 08.10.2013 г. в размере 2162643 руб. 57 коп., пени за период с 30.12.2014 г. по 24.10.2016 г. в размере 632336 руб. 26 коп.,

при участии в судебном заседании:

от Администрации Горновского муниципального образования – ФИО2, доверенность от 11.11.2016 года, ФИО3 доверенность от 11.11.2016 года, ФИО4 паспорт обозревался.

от ООО Инженерно-строительная компания «Финеско» ФИО5, доверенность от 10.08.2016 года, директор – ФИО6 паспорт обозревался, ФИО7 по доверенности от 21.08.2017 г.

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей – ФИО8, по доверенности от 13.03.2017 года,

от Администрации Краснопартизанского муниципального района Саратовской области – ФИО9, по доверенности № 15 от 22.08.2017 года,

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского

муниципального района Саратовской области удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» в срок не позднее 1 месяца со дня

вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно устранить недостатки жилого

дома, расположенного по адресу: <...>

дом 21, произведя следующие работы: 1. По ремонту фасада жилого дома произвести:

- установку и разборку наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ- 1382 м²,

- окраску фасадов с лесов с подготовленной поверхности поливинилацетатную – 1410 м², -ремонт стекломагнезитовых листов – 20 м²; 2. По устройству дренажной системы водоотведения произвести: - разборку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом – 750 м³,

- перевозку до 5 км, - устройство каменной наброски или призмы – 60 м³,

- устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах

сухих – 0,5 м³,

- установку кольца для смотровых колодцев водопроводных канализационных сетей, диаметр условного

прохода 1000 м – 1м, - установку люка чугунного легкого – 1 штука, - устройство песчаного основания под фундаменты – 50 м³, - установку лотков между сооружениями сечением до 0,5 м² - 55 м³,

- установку лотков водоотводных (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) – 125 штук, установку насоса лопастного центробежного одноступенчатого, масса 0,064 т – 1 штука.

3. Произвести замену деформированных в результате коробления металлических листов из

профилированного настила, обрамляющих цокольную часть дома.

В удовлетворении требования о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства за период с 02.06.2014 г. по 16.12.2014 года в размере 69462682 руб. 74 коп. отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» удовлетворить частично.

Взыскать с администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» задолженность по муниципальному контракту № 0160300011213000023-0055310-01 от 08.10.2013 г. в размере 1142910 руб. 57 коп., пени за нарушение сроков оплаты за период с 30.12.2014 года по 24.10.2016 года в размере 430467 руб. 68 коп., а всего 1573378 руб. 25 коп.

В части взыскания задолженности в размере 941566 руб. 50 коп. и пени в размере 195903 руб. 89 коп. отказать.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» от исковых требований в части признания недействительным п. 4.1.1. муниципального контракта № 0160300011213000023-0055310-01. Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» в доход федерального бюджета госпошлину по первоначальному иску в размере 6000 руб. и по встречному иску – в размере 15338 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» в пользу администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области судебные расходы по оплате судебной строительно-технической экспертизы в размере 26460 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСКО» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз» расходы за проведение судебной строительно-технической экспертизы в размере 28860 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда Никульникова О.В. Саратовской области