Решение от 19 сентября 2022 г. по делу № А79-6836/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации




Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6836/2022
г. Чебоксары
19 сентября 2022 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная строительная организация Янтиковская» (с. Янтиково, Чувашская Республика, ул. Строительная, д. 7, ОГРН <***>),

к администрации Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики

(д. Тюмерево, Янтиковский район, Чувашская Республика, ул. Калинина, д. 4, ОГРН <***>),

о взыскании 102410 руб. 44 коп.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового отдела администрации Янтиковского района Чувашской Республики (<...>, ОГРН <***>).

без участия сторон

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная строительная организация «Янтиковская» (далее – истец) обратилось в суд с иском Администрации Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики (далее – ответчик) о взыскании 95 203 руб.54 коп. долга, 7206 руб.90 коп. пени за период с 26.07.2021 по 31.03.2022 и начиная с 01.10.2022 по день оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда №03 от 08.02.2021, №4 от 09.03.2021, №5 от 12.04.2021, №6 от 17.05.2021, №6 от 15.06.2021.

Стороны и 3-е лицо, будучи надлежащим образом, извещены о времени и месте судебного заседания, полномочного представителя в суд не направили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, суд установил.

08.02.2021 между администрацией Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республике (заказчик) и ООО «МСО «Янтиковская» (подрядчик), заключили договор № 03, по условиям которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить устройство козырька над входом СДК д. Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

В пункте 1.3. договора установлено, что срок выполнения работ с 08 февраля 2021г по 26 февраля 2021г. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления.

Сумма договора составляет 19095 руб. 27 коп., НДС нет, определяется согласно сметы (пункт 2.1. договора).

Согласно пункта 2.3. договора финансирование осуществляется из бюджета Тюмеревского сельского поселения. Заказчик производит расчет с подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

Также 09.03.2021 между сторонами заключен договор № 04, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ограждение тротуара возле СДК д. Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

Срок выполнения работ с 09 марта 2021 г по 23 марта 2021г. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления (пункт 1.3. договора).

Сумма настоящего договора составляет 19063 руб. 96 коп., НДС нет, определяется согласно сметы.Оплата по настоящему договору производится единовременно. Финансирование осуществляется из бюджета Тюмеревского сельского поселения. Заказчик производит расчет с подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 2 договора).

Кроме того, 12.04.2021 также заключен договор № 05, по условиям которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ограждение тротуара возле СДК д, Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

Срок выполнения работ с 12 апреля 2021г по 19 апреля 2021г. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления (пункт 1.3. договора).

Сумма настоящего договора составляет 19989 руб. 74 коп., НДС нет, определяется согласно сметы.Оплата по настоящему договору производится единовременно.Финансирование осуществляется из бюджета Тюмеревского сельского поселения. Заказчик производит расчет с подрядчиком по факту выполнения работ пли отдельного этапа работ не позднее 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 2 договора).

17.05.2021 между администрацией Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республике (заказчик) и ООО «МСО «Янтиковская» (подрядчик), заключен договор № 06, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ограждение тротуара возле СДК д. Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

Согласно пункта 1.3. договора установлено, что срок выполнения работ с 17 мая 2021 г по 25 мая 2021г. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления.

Сумма настоящего договора составляет 19484руб. 13 коп., НДС нет, определяется согласно сметы.Оплата по настоящему договору производится единовременно. Финансирование осуществляется из бюджета Тюмеревского сельского поселения. Заказчик производит расчет с подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 2 договора).

Также 15.06.2021 заключен договор, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ограждение тротуара возле СДК д. Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

Срок выполнения работ с 15 июня 2021г по 25 июня 2021г. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления (пункт 1.3.договора).

Сумма настоящего договора составляет 17570 руб. 44 коп, НДС нет, определяется согласно сметы.Оплата по настоящему договору производится единовременно.Финансирование осуществляется из бюджета Тюмеревского сельского поселения. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 2 договора).

Во исполнении принятых на себя обязательств истец выполнил работы по всем договорам на сумму 95203 руб. 54 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ от 03.03.2021 № 3, от 23.03.2021 № 1, от 20.04.2021 № 1, от 25.05.2021 № 01, от 25.06. 2021 № 1.

Ответчик оплату выполненных работ не произвел, в связи, с чем в адрес последнего направлена претензия об оплате суммы долга.

Неисполнение ответчиком требований изложенных в иске послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с нормами статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (часть 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По смыслу положений статей 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате стоимости выполненных работ является сдача результатов работ заказчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной (статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации бязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с нормами части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства оплаты суммы долга в размере 95203 руб. 54 коп. суду не представил.

При изложенных обстоятельствах, требование истца о взыскании долга подлежит удовлетворению в заявленном размере, как основанное на законе и подтвержденное материалами дела.

Истцом также заявлено о взыскании пеней, за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса).

Пунктами 5.2. вышеуказанных спорных договоров установлено, что при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежей заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Представленный истцом расчет пеней судом проверен и признан верным.

За период с 26.07.2021 по 31.03.2022 пени подлежат взысканию в сумме 7206 руб. 90 коп.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, пени начислять со дня завершения моратория по день фактической оплаты долга.

Истец также просил взыскать расходы на оплату услуг представителя в сумме 25000 руб.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В частях 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление от 21.01.2016 № 1) после принятия итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановление от 21.01.2016 № 1, лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О, суд может снизить размер взыскиваемых судебных расходов лишь в том случае, если признает такие расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 названного Постановления от 21.01.2016 № 1, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов. Противоположная сторона вправе представить доказательства, опровергающие разумность таких расходов или доказывающие их чрезмерность.

В обоснование заявленного требования в материалы дела представлены договор о возмездном оказании услуг от 11.05.2022, акт о приемке выполненных работ от 12.07.2022, расходный кассовый ордер на сумму 25000 руб.

Оценив объем работы (составление искового заявления), выполненной представителями, а также качества и объема подготовки документов, ставки вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, установленные решением XVI Конференции адвокатов Чувашской Республики, условиями договора, арбитражный суд полагает возможным присудить расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 руб. 00 коп.

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью «Межхозяйственная строительная организация Янтиковская» 95 203 (Девяносто пять тысяч двести три) руб. 54 коп. долга, 7 206 (Семь тысяч двести шесть) руб. 90 коп. пеней за период с 26.07.2021 по 31.03.2022 и далее со дня завершения моратория по день фактической оплаты суммы долга, 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. в возмещении расходов по оплате услуг представителя, 4 072 (Четыре тысячи семьдесят два) руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.


Судья

Н.В. Кисапова