Резолютивная часть решения от 11 января 2023 г. по делу № А27-13447/2022

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-13447/2022
город Кемерово
11 января 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о взыскании 536 915 руб. 66 коп. неустойки за период с 16.10.2021 по 31.03.2022, далее до момента фактического исполнения обязательства,

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>: 682778,02 руб. неустойки по состоянию на 11.01.2023, с начислением неустойки, начиная с 12.01.2023 в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 4 399 561,02 руб., до момента фактического исполнения обязательства по выполнению работ, а также 2 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в доход федерального бюджета 14656 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова



Суд:

АС Кемеровской области (подробнее)

Истцы:

НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Сибирский Строитель" (подробнее)

Судьи дела:

Куликова Т.Н. (судья) (подробнее)