СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 января 2024 г. по делу № А47-17713/2023

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

30/2024-7073(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-17713/2023
г. Оренбург
16 января 2024 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Вернигоровой О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Строй Трест-НК", Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ОГРН 1121651000283, ИНН 1651065218, к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Ресурс", Оренбургская область, г. Орск, ОГРН 1185658011824, ИНН 5614081900, о взыскании неустойки (пени) по договору субподряда № 06/20 от 03.02.2020 г. в размере 14 423 366 руб. 50 коп., судебных расходов на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в размере 95 117 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строй Трест-НК" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Ресурс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй Трест-НК" неустойку (пени) по договору субподряда № 06/20 от 03.02.2020 г. в размере 500 000 руб., судебные расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в размере 95 117 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня их принятия.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.А. Вернигорова