Резолютивная часть решения от 5 октября 2025 г. по делу № А27-15355/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-15355/2025

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

6 октября 2025 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе

судьи арбитражного суда Ерохина Я.Н., при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании с участием представителей

от администрации Анжеро-Судженского городского округа по доверенности от 20.10.2023 ФИО2

от ООО «Специализированный застройщик «Стройград» по доверенности от 01.05.2024 ФИО3

дело по иску администрации Анжеро-Судженского городского округа (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН <***>)

о взыскании неустойки

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН <***>)

к администрации Анжеро-Судженского городского округа (ИНН <***>) о взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН <***>) в пользу администрации Анжеро- Судженского городского округа (ИНН <***>) 4 774 379,23 руб. неустойки.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 168 139 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области, принявший решение в первой инстанции.

Судья Я.Н. Ерохин