СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 октября 2020 г. по делу № А47-8650/2020

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

30/2020-125873(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-8650/2020
г. Оренбург
20 октября 2020 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Вернигоровой Ольги Алексеевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ", Оренбургская область г. Оренбург, ОГРН 1105658009005, ИНН 5609076460, к Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга, Оренбургская область г. Оренбург, ОГРН 1095658005310, ИНН 5610127078, о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по оплате, в соответствии с условиями п. 11.2 Муниципальному контракту № ЭА- 1308 (19) от 16.12.2019 г. в размере 546 263 руб. 68 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 151 533 руб. (с учетом уточнений),

а также встречное исковое заявление управления строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга, ОГРН 1095658005310, ИНН 5610127078, Оренбургская область, г. Оренбург,

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ", ОГРН 1105658009005, ИНН 5609076460, Оренбургская область, г. Оренбург,

о взыскании суммы неустойки в размере 431 441 руб. 20 коп. по муниципальному контракту № ЭА-1308(19) от 16.12.2019.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" удовлетворить.

Взыскать с Управления строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" пени за просрочку исполнения обязательств по оплате, в соответствии с условиями п. 11.2 Муниципальному контракту № ЭА-1308 (19) от 16.12.2019 г. в размере 546 263 руб. 68 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 151 533 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Взыскать с Управления строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2731 руб.

Исполнительный лист выдать налоговому органу в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Встречные исковые требования управления строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" в пользу управления строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга неустойку в размере 431 441 руб. 20 коп. по муниципальному контракту № ЭА-1308(19) от 16.12.2019.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11629 руб.

Исполнительный лист выдать налоговому органу в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в срок, не превышающий месяц со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.А. Вернигорова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2020 7:35:56

Кому выдана Вернигорова Ольга Алексеевна