Резолютивная часть решения от 26 мая 2021 г. по делу № А70-217/2021Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 29/2021-62855(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-217/2021 г. Тюмень 26 мая 2021 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 2» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии климата» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии климата» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 2» неустойку в размере 7511,33 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 136 рублей. В остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области. Судья Соловьев К.Л. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 11:20:58 Код для входа в режим ограниченного доКстоумпуа :в ыдана Соловьёв Константин Леонидович Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ООО "Строительно-Монтажное управление №2" (подробнее)Ответчики:ООО "Новые технологии климата" (подробнее)Судьи дела:Соловьев К.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
