Резолютивная часть решения от 15 мая 2024 г. по делу № А24-563/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А24-563/2024
г. Петропавловск-Камчатский
16 мая 2024 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рудюковой Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 3 562 804, 35 руб. неустойки, при участии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 09.02.2024 (сроком на три года);

от ответчика: ФИО2 – адвокат, представитель по доверенности от 05.03.2024 (сроком на два года),

Руководствуясь статьями 49, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

принять увеличение суммы иска до 3 867 756, 57 руб.

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания

«Развитие» в пользу муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства

Петропавловск-Камчатского городского округа» 3 867 756, 57 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания

«Развитие» 42 339 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через

Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня

принятия решения.

Судья В.И. Решетько