СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 марта 2019 г. по делу № А50-39081/2018

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100420_2517455

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

27.03.2019 года Дело № А50-39081/18

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Бояршиновой О.А., при ведении протокола помощником судьи Каменских М.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН 1155958128534, ИНН 5905038680)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН 1105904017856, ИНН 5904239480)

о взыскании неустойки и убытков

Руководствуясь ст.ст. 110, 168-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН 1105904017856, ИНН 5904239480) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН 1155958128534, ИНН 5905038680) неустойку 235 594 (двести тридцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре) руб. 15 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН 1105904017856, ИНН 5904239480) в доход федерального бюджета государственную пошлину 20 117 (двадцать тысяч сто семнадцать) руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН 1155958128534, ИНН 5905038680) в доход федерального бюджета государственную пошлину 5 733 (пять тысяч семьсот тридцать три) руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.А. Бояршинова