Резолютивная часть решения от 27 октября 2022 г. по делу № А76-1057/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-1057/2021
г. Челябинск
27 октября 2022 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевщиковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС- С», ИНН 7453215938, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск,

о взыскании 2 906 069 руб. 27 коп., в том числе: задолженность по договору строительного подряда № СДС-48 от 23.08.2019 в сумме 1 488 741 руб. 57 коп.,

задолженность по договору поставки № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме 1 417 327 руб. 71 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г. Челябинск,

о взыскании 2 110 913 руб. 86 коп., в том числе: неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору строительного подряда № СДС-48 от 23.08.2019

в сумме 587 286 руб. 57 коп., неустойки за нарушение срока поставки по договору № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме 1 523 627 руб. 29 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 555 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Пашнин С.А. – директор, действующий на основании Устава, личность удостоверена паспортом,

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г. Челябинск, задолженность по договору поставки № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме 1 417 327 руб. 71 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору строительного подряда № СДС-48 от 23.08.2019 в сумме 587 286 руб. 57 коп., неустойку за нарушение срока поставки по договору № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме 304 725 руб. 46 коп., всего в сумме 892 012 руб. 03 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 555 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований, отказать.

Произвести зачет по исковому и встречному исковому заявлению взыскиваемых сумм и судебных расходов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г. Челябинск, денежные средства в сумме 491 760 руб. 68 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г. Челябинск, в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 19 226 руб. 13коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 18 303 руб. 87 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.С. Шаяхметов

В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.