Решение от 23 февраля 2026 г. АС Красноярского краяАРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 февраля 2026 года Дело № А33-25697/2025 Красноярск Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2026 года. В полном объеме решение изготовлено 24 февраля 2026 года. Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (ИНН 2457058356, ОГРН 1052457013476) к обществу с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы энергосбережения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности, в присутствии от истца (до перерыва): ФИО1, представитель по доверенности от 14.02.2025 №НТЭК-32/305, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Альтерготом С.В., акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы энергосбережения" (далее – ответчик) о взыскании стоимости невозвращенных материалов в размере 8 913 098,14 руб. Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 17.09.2025 возбуждено производство по делу. Судебное разбирательство откладывалось. В судебное заседание 27.01.2026 явился представитель истца, поддержал требования, изложенные в исковом заявлении, ответил на вопросы суда. Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя не обеспечил. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика. В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв с 27.01.2026 до 10.02.2026 в 12 час. 00 мин. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон. При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства. Между акционерным обществом "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы энергосбережения" (подрядчик) заключен договор подряда от 07.12.2022 № НТЭК-32-1596-1/22. Согласно пункту 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, ремонт зданий и сооружений района Норильск на объектах УВВС заказчика, сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями договора. Согласно пункту 1.2 договора общие сроки и цена выполнения работ, а также общий перечень и наименование объектов, подлежащих ремонту, определяются Предварительным планом освоения по ремонтным работам зданий и сооружений (приложение № 1-1 к договору), перечнем зданий и сооружений предприятия (приложение №1-1а к договору), а также номенклатурой работ при ремонте зданий и сооружений (приложение №7 к договору). Согласно пункту 1.3 договора детальный перечень, предварительный состав объектов, перечень работ, а также начальный и конечный сроки выполнения работ по тому или иному объекту определяются «Планом работ на квартал» (приложение №1-2 к договору) и «Ведомостью планируемых работ» (приложение №1-2а к договору), а также календарно-сетевыми графиками производства работ, составляемыми по форме в соответствии с приложением №1-3 к договору. Согласно пункту 2.3 договора общий срок выполнения работ по договору: с «01» марта 2023 года по «31» октября 2024 года. Согласно пункту 2.4 договора работы по договору по каждому объекту считаются выполненными в полном объеме, а результат работ - принятым после подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по унифицированной код форме №НН.ОС-3.1, утвержденной стандартом по применению альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель». Согласно пункту 2.5 договора работы выполняются ответчиком с применением материалов истца. В случае отсутствия у заказчика необходимых для производства работ материалов, подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами в порядке, предусмотренном в п. 4.1.9 договора. При этом наименование, количество и стоимость фактически использованных при выполнении работ материалов подрядчика, указываются в «Акте о приемке выполненных работ» по унифицированной код форме № НН.КС-2.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - «Акт о приемке выполненных работ»). Согласно пункту 4.1.9 договора что передача материалов подрядчику производится с оформлением и подписанием сторонами акта приема-передачи давальческих материалов по унифицированной форме №НН.М-5.1. Пунктом 4.1.9 договора предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работы с применением материалов заказчика, которые представитель подрядчика должен принять с предоставлением доверенности подрядчика на получение материальных ценностей. По мере необходимости предоставления материалов подрядчик не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи ему материалов заказчиком направляет последнему письменную заявку с указанием наименования и количества материалов. Материалы заказчика предоставляются подрядчику в установленном у заказчика порядке, с которым подрядчик ознакомлен в порядке, предусмотренном п. 14.2 договора, в согласованные сторонами сроки. Передача материалов подрядчику производится с оформлением и подписанием сторонами «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», по унифицированной код форме № НН.М-5.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)»). Проверка соответствия качества передаваемых заказчиком подрядчику материалов требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется подрядчиком до момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)». Ответственность подрядчика за сохранность, утрату или повреждение переданных материалов наступает с момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)». В случае установления подрядчиком непригодности или некомплектности предоставленных заказчиком материалов при приемке их для выполнения работ либо выявления дефектов материалов в процессе выполнения работ подрядчик обязан письменно поставить об этом в известность заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. В случае отсутствия у заказчика необходимых материалов подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами. Цены материалов должны быть предварительно письменно согласованы с заказчиком, после чего подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней формирует уточненную сметную документацию с учетом стоимости материалов подрядчика. После согласования заказчиком выполнения работ с применением материалов подрядчика в случае изменения стоимости работ по договору (по результатам формирования уточненной сметной документации) в договор вносятся изменения путем подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Все предоставленные подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением. Пунктом 4.1.10 договора установлена обязанность подрядчика обеспечить экономное и эффективное использование переданных заказчиком материалов. Ежемесячно, не позднее 30 (тридцатого) числа отчетного месяца, предоставлять заказчику отчет об использовании переданных заказчиком материалов в виде «Акта на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» по унифицированной код форме № НН.М-20.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)»). Согласно пункту 4.1.22 договора подрядчик обязан возвратить заказчику по акту приема-передачи давальческих материалов неиспользованные для выполнения работ материалы в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами соответствующего акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств. В случаях расторжения договора по любым основаниям, в том числе в случаях отказа заказчика от исполнения договора в соответствии с пунктами 4.4.4, 4.4.5 договора подрядчик обязуется возвратить заказчику по акту приема-передачи давальческих материалов остатки неиспользованных материалов в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от заказчика. Согласно пункту 7.6 договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с направлением соответствующего уведомления подрядчику. При этом подрядчик также обязан уплатить заказчику штраф в размере 20% от цены работ по договору. С момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора вся переписка, совершаемая сторонами, не имеет юридической силы и не влечет для сторон возникновения каких-либо прав и обязанностей, кроме корреспонденции, направляемой по адресу места нахождения и/или почтовому адресу сторон, указанным в разделе 15 договора, подписанной единоличным исполнительным органом стороны либо лицом по доверенности, и направленной на урегулирование взаиморасчетов сторон, возникающих в связи с расторжением договора. Согласно пункту 14.3 договора все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках договора направляются одной стороне другой стороне, в том числе, по адресу электронной почты, указанной в договоре. Любое сообщение (уведомление), направленное по электронной почте, будет считаться полученным в день отправки. В разделе 15 договора стороны предусмотрели, что электронной почтой ответчика является – ise1812@gmail.com. В период действия договора заказчиком по актам приема-передачи давальческих материалов переданы подрядчику для производства работ материально-технические ресурсы, на общую сумму 11 516 894,47 руб. Актами о возврате материалов истцу подтверждается, что ответчиком возвращено материалов на общую сумму 572 288,05 руб. Акты на списание материалов в производство (эксплуатацию) по форме № НН.М-20.1 подписаны сторонами на сумму 2 031 508,28 руб. В связи с неисполнением ответчиком принятых обязательств по договору на основании пункта 4.4.4 договора заказчик письмом №НТЭК/9587-исх 27.05.2025 уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Уведомление №НТЭК/9587-исх направлено по адресу электронной почты и считается полученным 27.05.2025. Указанное уведомление также направлено почтовым отправлением. По результатам проведенной сверки переданных подрядчику материалов установлено, что не использованы и не возвращены давальческие материалы на общую сумму 8 913 098,14 руб. Заказчик 04.08.2025 направил в адрес подрядчика претензию №НТЭК/14327-исх с требованием о возмещении стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 8 913 098,14 руб. До настоящего времени, документы, подтверждающие возврат неиспользованных давальческих материалов, либо возмещение стоимости материалов ответчиком истцу не представлены, что явилось основанием для обращения с иском в суд. Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен. Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ). Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор подряда от 07.12.2022 № НТЭК-32-1596-1/22 по выполнению ремонта зданий и сооружений района Норильск на объектах УВВС заказчика. Отношения сторон, возникшие вследствие заключения названного договора, регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Пунктами 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Предметом иска является требование о взыскании стоимости неиспользованных при производстве работ и не возвращенных заказчику давальческих материалов. В предмет доказывания по данному требованию входит факт наличия обязательственных отношений между сторонами, факт передачи заказчиком давальческих материалов подрядчику на взыскиваемую сумму, факт неисполнения подрядчиком обязательств по возврату неиспользованных материалов. В соответствии с пунктом 1 статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда также предусмотрено, что если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 2.5 договора работы выполняются ответчиком с применением материалов истца. Положениями пунктами 4.1.9, 4.1.10, 4.1.22, 4.4.4, 4.4.5 договора сторонами урегулирован порядок взаимоотношений относительно давальческих материалов. В силу пункта 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. Подрядчик, надлежащим образом извещенный о судебном разбирательстве, о чем свидетельствуют данные почтовой службы, не оспорил факт получения им давальческих материалов в целях исполнения своих обязательств по спорному договору. Учитывая условия договора, а также вышеуказанные положения норм Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанности по хранению, целевому использованию и соответствующему учету полученного от заказчика давальческого материала, а также по возврату неиспользованного давальческого материала, законом возложены на подрядчика. В период действия договора истцом по актам приема-передачи давальческих материалов переданы ответчику для производства работ материально-технические ресурсы, на общую сумму 11 516 894,47 руб., что подтверждается подписанными актами по форме № НН.М-5.1 (акт № 4920786385, № 4920788913, № 4920795446, № 4920795994, № 4921168561, № 4921536870, № 4921900734, № 4915169802, №4915172307, №4917040328, № 4917075180, № 4917223623, № 4917839784, № 4917925169, № 4917968098, № 4918056095, № 4918095917, № 4918458093, № 4918576561, № 4918592491, № 4918633538, № 4918847245, № 4920155434. Актами о возврате материалов заказчику (актами приема-передачи давальческих материалов № 4918625289, № 4918625885, № 4918707514, № 4920388591, № 4921310467, № 4921328591, № 4921381684. Согласно пункту 4.1.22 договора, подрядчик обязан возвратить заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» неиспользованные для выполнения работ материалы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами соответствующего «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». В случаях расторжения договора по любым основаниям, в том числе в случаях отказа заказчика от исполнения договора в соответствии с п.п. 4.4.4, 4.4.5 договора подрядчик обязуется возвратить заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» остатки неиспользованных материалов в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от заказчика. В соответствии с пунктом 14.3 договора все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках договора направляются одной стороне другой стороне, в том числе, по адресу электронной почты, указанной в договоре. Любое сообщение (уведомление), направленное по электронной почте, будет считаться полученным в день отправки. В разделе 15 договора стороны предусмотрели, что электронной почтой ответчика является – ise1812@gmail.com. В связи с неисполнением ответчиком принятых обязательств по договору на основании пункта 4.4.4 договора истец письмом №НТЭК/9587-исх 27.05.2025 уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Уведомление №НТЭК/9587-исх направлено по адресу электронной почты ответчика, считается полученным ответчиком 27.05.2025. Уведомление также направлено ответчику почтовым отправлением. В уведомлении заказчик указал, что договор прекратит свое действие с момента его получения подрядчиком, соответственно дата расторжения договора - 27.05.2025. По результатам проведенной истцом сверки переданных ответчику МТР установлено, что последним не использованы и не возвращены давальческие материалы на общую сумму 8 913 098,14 руб., исходя из расчета: Материал Наименование материала Кол-во переданного ООО "ИСЭ" материала по акту НН.М-5.1 Номер акта передачи МТР Дата акта Стоимость переданных ООО "ИСЭ" МТР по акту (без НДС) Кол-во списанных МТР по акту НН.М-20.1 Номер акта списания МТР Дата акта Стоимость МТР по акту НН.М-20.1 Кол-во возвращенных Заказчику МТР по акту НН.М-5.1 Номер акта возврата МТР Дата акта Стоимость возвращенн ых Заказчику МТР по акту Количество к возврату Стоимость невозвращенных материалов (руб. без НДС) 141001 Эмаль ХВ-785 красно-коричневый 180,000 4918458093 13.102023 21 175,20 5,262 4920067868 29.02.2024 619,02 107,140 12 603,95 2,060 4920068470 29.02.2024 242,34 65,538 4920069013 29.02.2024 7 709,89 502012 Уголок В-100х100х7 ГОСТ 8509/9Г2С-345 0,193 4921536870 30.062024 14 846,91 0,193 14 846,91 502012 Уголок В-100х100х7 ГОСТ 8509/9Г2С-345 0,289 4921536870 30.06.2024 22 231,90 0,289 22 231,90 520632 Мастика битум. Технониколь №24 700,000 4920155434 06.03.2024 182 154,00 700,000 182 154,00 520632 Мастика битум. Технониколь №24 19,700 4920155434 06.03.2024 5 126,33 19,700 5 126,33 520632 Мастика битум. Технониколь №24 560,000 4920155434 06.03.2024 145 723,20 560,000 145 723,20 520632 Мастика битум. Технониколь №24 720,000 4920155434 06.03.2024 187 358,40 720,000 187 358,40 112001 Кирпич КР-р-по 1НФ/200/1,2/50 ГОСТ 530 2 382,000 4920155434 06.03.2024 86 395,14 312,000 4920391602 25.03.2024 11 316,24 2070,000 75 078,90 112001 Кирпич КР-р-по 1НФ/200/1,2/50 ГОСТ 530 4 032,000 4920155434 06.03.2024 145 434,24 4032,000 145 434,24 112001 Кирпич КР-р-по 1НФ/200/1,2/50 ГОСТ 530 57,000 4920155434 06.03.2024 2 055,99 57,000 2 055,99 112001 Кирпич КР-р-по 1НФ/200/1,2/50 ГОСТ 530 789,000 4920155434 06.03.2024 28 459,23 789,000 28 459,23 112001 Кирпич КР-р-по 1НФ/200/1,2/50 ГОСТ 530 88,000 4920155434 06.03.2024 3 158,32 88,000 3 158,32 509003 Лист Б-ПН-О-6х1500х6000 сталь 09Г2С 1,275 4918458093 13.10.2023 82 505,02 0,187 4920067868 29.02.2024 12 100,74 0,730 47 238,17 0,358 4920068470 29.02.2024 23 166,11 509003 Лист Б-ПН-О-6х1500х6000 сталь 09Г2С 0,484 4920786385 25.04.2024 33 804,99 0,025 4921533714 30.06.2024 1 746,13 0,459 32 058,86 513014 Арматура 16-А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 0,120 4918095917 15.09.2023 5 866,77 0,114 4920935970 15.05.2024 5 573,43 0,006 293,34 513014 Арматура 16-А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 3,730 4918633538 26.10.2023 204 811,39 0,347 4920067868 29.02.2024 19 053,50 0,726 4920388591 25.03.2024 39 864,09 2,657 145 893,80 513014 Арматура 16-А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 1,593 4921900734 31.07.2024 87 470,39 1,593 87 470,39 513005 Арматура 16-А-I Ст3сп ГОСТ 5781 0,380 4918095917 15.09.2023 32 294,73 0,380 32 294,73 513005 Арматура 16-А-I Ст3сп ГОСТ 5781 1,751 4918095917 15.09.2023 134 914,29 0,028 4920068470 29.02.2024 2 157,40 0,546 42 069,22 1,177 4920069013 29.02.2024 90 687,67 513005 Арматура 16-А-I Ст3сп ГОСТ 5781 0,100 4920155434 06.03.2024 8 498,61 0,100 8 498,61 151533 Краска масляная МА-15 цвет зеленый 25,000 4917040328 15.06.2023 1 902,25 25,000 1 902,25 155008 Эмаль ПФ-115 цвет черный 175,000 4918458093 13.10.2023 12 570,25 25,159 4920067868 29.02.2024 1 807,17 136,331 9 792,66 13,510 4920068470 29.02.2024 970,42 630826 Галтель ТехноРУФ В60 1200х60х100мм 0,530 4920155434 06.03.2024 10 655,80 0,530 10 655,80 203333 Круг отрезной 616444000 12,000 4917839784 23.08.2023 865,68 12,000 865,68 203333 Круг отрезной 616444000 5,000 4921536870 30.06.2024 360,70 5,000 360,7 203333 Круг отрезной 616444000 10,000 4921536870 30.06.2024 513,20 10,000 513,2 155005 Эмаль ПФ-115 цвет голубой 25,300 4917925169 30.08.2023 1 960,75 25,300 1 960,75 155005 Эмаль ПФ-115 цвет голубой 3,093 4917925169 30.08.2023 239,71 3,093 239,71 155005 Эмаль ПФ-115 цвет голубой 25,300 4917925169 30.08.2023 4 156,28 25,300 4 156,28 155005 Эмаль ПФ-115 цвет голубой 60,000 4917925169 30.08.2023 9 856,80 60,000 9 856,80 155005 Эмаль ПФ-115 цвет голубой 6,307 4917925169 30.08.2023 1 036,11 6,307 1 036,11 138002 Лак ХВ-784 ГОСТ 7313 80,000 4918847245 15.11.2023 24 512,00 3,508 4920067868 29.02.2024 1 074,85 76,492 23 437,15 522060 Дюбель Sormat LYT 6/80 LK SP 75683 2 310,000 4918592491 24.10.2023 44 282,70 2 050,000 4921538763 30.06.2024 39 298,50 260,000 4 984,20 551007 Электрод сварочный ОЗС-12 ГОСТ 9467-75 45,000 4920788913 25.04.2024 21 771,90 15,000 4921533714 30.06.2024 7 257,30 30,000 14 514,60 502007 Уголок стальн. г/к В-63х63х5 0,180 4921536870 30.06.2024 8 932,29 0,180 8 932,29 137003 Грунтовка ГФ-021 60,000 4917040328 15.06.2023 4 281,00 14,800 4920067868 29.02.2024 1 055,98 1,508 107,6 43,692 4920069013 29.02.2024 3 117,42 137003 Грунтовка ГФ-021 120,000 4918458093 13.10.2023 8 562,00 9,160 4920068470 29.02.2024 653,57 110,840 7 908,43 137003 Грунтовка ГФ-021 113,749 4920155434 06.03.2024 8 115,99 113,749 8 115,99 137003 Грунтовка ГФ-021 60,000 4920786385 25.04.2024 4 281,00 10,000 4921533714 30.06.2024 713,50 50,000 3 567,50 193620 Круг 41 230х2,5х22 14А 63-Н 41-43 BF М 36,000 4921536870 30.06.2024 3 037,68 36,000 3 037,68 129010 Плитка ГОСТ 6141-91 200х300х7мм 4,954 4918592491 24.10.2023 1 640,81 0,006 4921538763 30.06.2024 1,99 4,948 1 638,82 131845 Материал кровел. Техноэласт ЭПП 23,310 4917968098 05.09.2023 4 452,21 23,310 4 452,21 131845 Материал кровел. Техноэласт ЭПП 85,746 4917968098 05.09.2023 26 040,53 85,746 26 040,53 131845 Материал кровел. Техноэласт ЭПП 760,000 4917968098 05.09.2023 224 230,13 760,000 224 230,13 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 768,009 4915169802 26.12.2022 210 611,41 768,009 210 611,41 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 1 000,000 4915169802 26.12.2022 274 230,40 1000,000 274 230,40 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 1 000,000 4915169802 26.12.2022 274 230,40 1000,000 274 230,40 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 1 000,000 4915169802 26.12.2022 274 230,40 1000,000 274 230,40 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 707,834 4917040328 15.06.2023 194 109,60 513,483 4917967893 05.09.2023 140 812,65 194,351 53 296,95 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 100,000 4917223623 29.06.2023 31 367,11 100,000 31 367,11 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 501,190 4917925169 30.08.2023 157 208,86 283,010 4917925771 31.08.2023 88 772,08 218,180 68 436,78 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 572,180 4917925169 30.082023 179 476,38 572,180 179 476,38 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 177,672 4917925169 30.082023 48 723,06 177,672 48 723,06 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 71,190 4920155434 06.03.2024 22 330,25 71,190 22 330,25 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 12,098 4920155434 06.03.2024 3 794,80 12,098 3 794,80 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 154,452 4920155434 06.03.2024 48 447,14 154,452 48 447,14 131846 Материал кровельный Техноэласт ЭКП 105,828 4920155434 06.03.2024 29 021,26 105,828 29 021,26 502009 Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509/09Г2С 10,628 4917968098 05.09.2023 723 129,12 1,228 4920067868 29.02.2024 83 553,12 2,427 165 133,08 0,602 4920068470 29.02.2024 40 960,08 4,132 4920069013 29.02.2024 281 141,28 2,239 4920935970 15.05.2024 152 341,56 502009 Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509/09Г2С 0,026 4920786385 25.04.2024 1 769,04 0,026 1 769,04 502013 Уголок стальн. г/к В-110х110х8 0,093 4921536870 30.06.2024 5 720,26 0,093 5 720,26 502042 Уголок В-63х63х6 ГОСТ 8509-93 ст. 09Г2С 1,400 4918458093 13.10.2023 86 841,72 0,155 4920068470 29.02.2024 9 614,62 1,245 77 227,10 503006 Швеллер 16П ГОСТ 8240/ 09Г2С-345 1,740 4918458093 13.10.2023 141 313,42 1,358 4920067868 29.02.2024 110 289,44 0,211 17 136,28 0,171 4920068470 29.02.2024 13 887,70 509008 Лист Б-ПН-О-16х1500х6000 19903/09Г2С 0,169 4921536870 30.06.2024 16 213,25 0,169 16 213,25 551009 Электрод ОЗС-12 ГОСТ 9467-75 D=3мм 1,430 4921536870 30.06.2024 396,67 1,430 396,67 589528 Заклепка 4х10.02.096 ГОСТ 10304-80 500,000 4920155434 06.03.2024 1 205,00 500,000 1 205,00 623614 Блок окон. ОР 18-09 ДИИ-2007-5 ДИИ-2007 16,000 4920155434 06.03.2024 246 045,60 16,000 246 045,60 634553 Брус хв. - 150х150 0,485 4920155434 06.03.2024 11 476,55 0,485 11 476,55 677894 Основание под соедин. К26П3150х100-1Ц 85,000 4915172307 26.12.2022 152 439,85 85,000 152 439,85 139017 Уайт-спирит Нефрас С4-150/200 133,000 4920155434 06.03.2024 18 601,38 105,236 4921381684 19.06.2024 14 718,31 27,764 3 883,07 139017 Уайт-спирит Нефрас С4-150/200 330,000 4920155434 06.03.2024 46 153,80 330,000 46 153,80 694953 Смесь MasterEmaco S 488 660,000 4917968098 05.09.2023 46 470,60 660,000 46 470,60 694953 Смесь MasterEmaco S 488 5 380,000 4917968098 05.09.2023 378 805,80 3 000,000 4918625885 26.10.2023 211 230,000 2380,000 167 575,80 694953 Смесь MasterEmaco S 488 3 723,002 4918056095 12.09.2023 260 237,84 1 000,000 4918705686 31.10.2023 69 900,00 2,370 4921310467 11.06.2024 165,66 353,002 24 674,84 2 367,630 4921328591 13.06.2024 165 497,34 694953 Смесь MasterEmaco S 488 3 000,000 4920155434 06.03.2024 211 230,00 3000,000 211 230,00 179352 Лист ГКЛВ-А-УК 2500х1200х12,5 33,000 4918576561 23.10.2023 9 839,61 16,060 4921538763 30.06.2024 4 788,61 16,940 5 051,00 137046 Праймер ПЛ-Л 416,400 4920155434 06.03.2024 92 078,53 416,400 92 078,53 137046 Праймер ПЛ-Л 303,600 4920155434 06.03.2024 67 135,07 303,600 67 135,07 179551 Клей Forbo Eurosafe Star Tack 522 2,604 4918592491 24.10.2023 965,26 2,604 965,26 179493 Клей Quilosa MultiFix 280мл 1,000 4918592491 24.10.2023 804,64 1,000 804,64 179870 Паста кол. Униколер синий 0.1л 18,000 4920795994 26.04.2024 2 239,38 18,000 2 239,38 179866 Паста кол. Униколер черный 0.1л 9,000 4920795446 26.04.2024 1 119,69 9,000 1 119,69 179866 Паста кол. Униколер черный 0.1л 8,000 4920795446 26.04.2024 995,28 8,000 995,28 179866 Паста кол. Униколер черный 0.1л 56,000 4920795446 26.04.2024 6 966,96 56,000 6 966,96 179866 Паста кол. Униколер черный 0.1л 14,000 4920795446 26.04.2024 1 741,74 14,000 1 741,74 214911 Краска HempadurMastic 45880 сер.RAL 7004 834,820 4920155434 06.03.2024 1 515 189,95 834,820 1 515 189,95 373991 Дверь ДПМ-Пульс-02/60М 1100х2100(ШхВ)мм 5,000 4915169802 26.12.2022 226 680,69 5,000 226 680,69 476521 Клей Момент Монтаж Экспресс 1,000 4918592491 24.10.2023 277,57 1,000 277,57 512016 Сталь ОЦ 0,8х1250-О/08пс-ПК-НР-МТ-1 0,309 4917075180 19.06.2023 17 697,61 0,309 17 697,61 574239 Лист металлический ОЦ 0,6-0,8мм 26,250 4920155434 06.03.2024 23 257,50 26,250 23 257,50 574239 Лист металлический ОЦ 0,6-0,8мм 80,000 4920155434 06.03.2024 70 880,00 80,000 70 880,00 574239 Лист металлический ОЦ 0,6-0,8мм 30,000 4920786385 25.04.2024 26 580,00 0,090 4921538763 30.06.2024 79,74 29,910 26 500,26 656672 Фиксатор арматуры Звездочка Ф33.30/6-20 1 552,000 4921900734 31.07.2024 10 165,60 1552,000 10 165,60 656672 Фиксатор арматуры Звездочка Ф33.30/6-20 448,000 4921900734 31.07.2024 2 934,40 448,000 2 934,40 768002 Битум строительный БН 70/30 ГОСТ 6617 0,170 4918095917 15.09.2023 4 588,92 0,170 4 588,92 133005 Стекло лист. М4-ТР-1300х1300х4 57,460 4920155434 06.03.2024 24 241,80 57,460 24 241,80 137020 Грунтовка Хоматон-02 132,740 4918056095 12.09.2023 35 550,42 100,000 4920958681 15.05.2024 26 781,99 17,740 4 751,13 15,000 4921538763 30.06.2024 4 017,30 146023 Краска Alpafacade белый 106,400 4918095917 15.09.2023 97 346,42 106,400 97 346,42 146031 Краска Alpafacade синий 56,000 4918095917 15.09.2023 65 052,96 27,300 4920067868 29.02.2024 31 713,32 28,700 33 339,64 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 5,595 4918095917 15.09.2023 166 871,04 5,595 166 871,04 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 3,066 4918576561 23.10.2023 91 443,54 3,066 91 443,54 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 4,434 4918576561 23.10.2023 132 244,19 4,434 132 244,19 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 7,405 4918576561 23.10.2023 220 854,35 5,522 4920958681 15.05.2024 164 693,82 1,883 56 160,53 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 0,500 4918576561 23.10.2023 14 912,51 0,500 14 912,51 150010 Смесь штукат. БИРСС-30 0,490 4920786385 25.04.2024 14 614,26 0,490 14 614,26 179678 Заглушка торц. Gardinia арт.22880 бук 6,000 4921168561 30.05.2024 585,48 6,000 585,48 444376 Сетка штукат. Строби интерьер 1000ммх50м 403,700 4918056095 12.09.2023 14 717,49 150,000 4920958681 15.05.2024 5 468,48 253,700 9 249,01 444376 Сетка штукат. Строби интерьер 1000ммх50м 86,047 4918592491 24.10.2023 3 136,97 86,047 3 136,97 520361 Анкер со шпилькой M8х70 CM440850 63,000 4920155434 06.03.2024 8 585,64 63,000 8 585,64 539002 Сетка 5Вр-1 100/100 0,180 4918458093 13.10.2023 32 117,76 0,166 4920067868 29.02.2024 29 619,71 0,014 2 498,05 566928 Смесь штукат. Ceresit CT29 488,780 4917968098 05.09.2023 22 391,01 250,000 4918707514 31.10.2023 11 452,50 238,780 10 938,51 566928 Смесь штукат. Ceresit CT29 3 110,237 4917968098 05.09.2023 142 479,96 1 727,550 4920067868 29.02.2024 79 139,07 1382,687 63 340,89 574175 Профиль с трапец. гофр. 100мм 117,000 4920155434 06.03.2024 305 838,00 117,000 305 838,00 574175 Профиль с трапец. гофр. 100мм 253,734 4920155434 06.03.2024 663 260,68 253,734 663 260,68 694085 Плита карнизная КП-12-24 ч.137055-1 2,046 4920155434 06.03.2024 287 409,80 2,046 287 409,80 694085 Плита карнизная КП-12-24 ч.137055-1 0,762 4920155434 06.03.2024 107 041,19 0,762 107 041,19 3008952 Труба канализационная НПВХ 110х3,2мм 15,600 4918592491 24.102023 19 571,76 5,170 4921538763 30.06.2024 6 486,28 10,430 13 085,48 3116533 Портландцемент ЦЕМ 0 32,5Н ГОСТ 31108 0,500 4920786385 25.042024 4 810,00 0,500 4 810,00 3157126 Плита П-175 2000х1000х50мм 39,969 4918458093 13.10.2023 733 247,69 31,969 4918625289 26.10.2023 586 484,41 8,000 146 763,28 3157126 Плита П-175 2000х1000х50мм 0,003 4920155434 06.03.2024 45,49 0,003 45,49 3157126 Плита П-175 2000х1000х50мм 5,000 4920155434 06.03.2024 77 219,60 5,000 77 219,60 3157126 Плита П-175 2000х1000х50мм 0,031 4920155434 06.03.2024 568,71 0,031 568,71 3157126 Плита П-175 2000х1000х50мм 10,369 4920155434 06.03.2024 190 223,56 10,369 190 223,56 11 516 894,47 2 031 508,28 572 288,05 8 913 098,14 В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Ответчик, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств возврата неиспользованных материалов в заявленном истцом объеме не представил. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В порядке статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Требования истца о взыскании с ответчика в порядке пункта 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации стоимости неиспользованных и невозвращенных давальческих материалов в размере 8 913 098,14 руб. является обоснованным. Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующие о возврате истцу давальческого материала, суд пришел к выводу, что 8 913 098,14 руб. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. Иск подлежит удовлетворению. Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная пошлина по настоящему спору составляет 292 393,00 руб. Истцом при подаче иска платежным поручением № 13423 от 03.07.2025 уплачено 331 957,00 руб. государственной пошлины. С учетом результата рассмотрения спора – удовлетворение требований в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 292 393,00 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. Государственная пошлина в размере 39 564,00 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета. Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы энергосбережения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 8 913 098,14 руб. неосновательного обогащения, 292 393,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Возвратить акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 39 564,00 руб. государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья О.С. Щелокова Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:АО "НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" (подробнее)Судебная практика по:Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащенияСудебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ По договору подряда Судебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ
По строительному подряду Судебная практика по применению нормы ст. 740 ГК РФ |