Резолютивная часть решения от 6 июня 2022 г. по делу № А40-229613/2021

900110148_32315247



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-229613/21-5-1531
г. Москва
06 июня 2022 года
Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола судебного заседания Хлопотиной Ю.С. рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (625019, Россия, Тюменская обл., город Тюмень г.о., Тюмень город, Республики улица, дом 211, офис 415, ОГРН: 1137232032300, дата присвоения ОГРН: 13.05.2013, ИНН: 7204190659)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (119435, ГОРОД Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 11, этаж 3 пом.I комната 13, ОГРН: 1057749166925, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 7717545650)

о расторжении договора № 056-08 от 29.07.2020 года, на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Адаптация стадиона в г. Екатеринбурге, ул. Репина, д.5 для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период», о взыскании стоимости фактически выполненных и принятых работ на сумму 2 550 000 руб. 00 коп.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (119435, ГОРОД Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 11, этаж 3 пом.I комната 13, ОГРН: 1057749166925, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 7717545650)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (625019, Россия, Тюменская обл., город Тюмень г.о., Тюмень город, Республики улица, дом 211, офис 415, ОГРН: 1137232032300, дата присвоения ОГРН: 13.05.2013, ИНН: 7204190659)

об одностороннем отказе от исполнения договора № 056-08 от 29.07.2020 года (уведомление № И-140-36 от 02.09.2021), о взыскании неустойки 861 000 руб. 00 коп., убытков 1 467 993 руб. 15 коп., расходов на исправление работ по разработке рабочей документации 1 900 000 руб. 00 коп.

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный

институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (ОГРН:


1057749166925, ИНН: 7717545650) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (ОГРН: 1137232032300, ИНН: 7204190659) долг 2 550 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 35 750 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (ОГРН: 1137232032300, ИНН: 7204190659) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (ОГРН: 1057749166925, ИНН: 7717545650) неустойку 693 000 (шестьсот девяносто три тысячи) руб. 00 коп., а также 8 195 (восемь тысяч сто девяносто пять) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет встречных исковых требований, в результате которого:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (ОГРН: 1057749166925, ИНН: 7717545650) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (ОГРН: 1137232032300, ИНН: 7204190659) денежные средства в размере 1 884 555 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пят) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Е.Н. Киселева