Решение от 31 октября 2025 г. по делу № А79-4299/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, <...>

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-4299/2025
г. Чебоксары
01 ноября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2025 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в составе судьи Иванова К.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дмитриевой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства Чувашской Республики, 429965, <...> влд. 1, ОГРН <***>, ИНН <***>

к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики, 429826, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании 12 582 071 руб. 85 коп.,

участвуют: от истца – ФИО1 по доверенности от 17.03.2025 № 12 (сроком до 31.12.2025),

установил:

государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства Чувашской Республики (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики (далее – ответчик) о взыскании 10 634 326 руб. 96 коп. долга, 1 947 744 руб. 89 коп. пени и далее по день фактической оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по договорам № 12982-БОС от 05.06.2024, № 13083-БОС от 05.09.2022, № 13208-БОС от 20.09.2024.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Ответчик о дате и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, явку в суд представителя не обеспечил.

На основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом определено рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 05.06.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 12982-БОС о выполнении работ по устранению аварии на участке канализационного коллектора по ул.Ленина г.Алатырь Чувашской Республики, в соответствии со Сметой (далее – договор № 12982-БОС).

Общая стоимость работ составляет 5 937 184 руб. 43 коп., в том числе НДС 989 530 руб. 74 коп (пункт 2.1 договора № 12982-БОС в редакции дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2024).

Оплата выполненных работ производится в течение 90 календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма № КС-3) и акт приемки законченного этапа работ (форма № КС-11) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (пункт 2.2 договора № 12982-БОС).

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 5 937 184 руб. 43 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 28.11.2024 (л.д.115), актами о приемке выполненных работ от 18.09.2024 № 1,2,3 (л.д. 36-38, 39-40, 41-43), актами о приемке выполненных работ от 28.11.2024 № 4,5,6,7 (л.д.116-117, 118, 120 обор.стор.-121, 122), актом № 1 приемки законченного этапа работ от 28.11.2024 (л.д.102-103).

В срок, установленный пунктом 2.2 договора № 13208-БОС, работы ответчиком не оплачены.

05.09.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 13083-БОС о выполнении работ по перекачке сточных вод при выполнении работ по договору № 12982 от 05.06.2024 по устранению аварии и последующем благоустройстве территории на участках канализационного коллектора по ул. Ленина г. Алатырь (далее – договор № 13083-БОС).

Общая стоимость работ составляет 3 540 000 руб. в том числе НДС-590 000 руб. (пункт 4.1 договора № 13083-БОС).

Расчеты за выполненные работы производятся в течении 90 календарных дней после окончания работ и предъявления счета на оплату на основании Актов выполненных работ (оказанных услуг) (пункт 4.4. договора № 13083-БОС).

Согласно пункту 3.1 договора № 13083-БОС срок выполнения работ с момента заключения договора до 30.09.2024.

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 договора № 13083-БОС выполненные работы оформляются подрядчиком актами выполненных работ (оказанных услуг), заказчик подписывает акты в течение пяти рабочих дней.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 3 540 000 руб., что подтверждается актом выполненных работ от 19.09.2024 № 1 (л.д.25 обор. стор.), счетом на оплату № 2672 от 19.09.2024 (л.д.26).

В срок, установленный пунктом 4.4 договора № 13083-БОС, работы ответчиком не оплачены.

20.09.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 13208-БОС о выполнении работ по объекту «Устранение аварии на участке канализационного коллектора по ул. Ленина г. Алатырь Чувашской Республики (укладка футляра для водопроводных сетей)» (далее – договор № 13208-БОС).

Общая стоимость работ составляет 1 265 435 руб. 57 коп., в том числе НДС 210 905 руб. 93 коп (пункт 2.1 договора № 13208-БОС).

Согласно пункту 2.2. договора № 13208-БОС оплата выполненных работ производится в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости работ (форма № КС-3), акта приемки законченного этапа работ (форма № КС-11), актов оказанных услуг, универсальных передаточных документов, счетов-фактур и т.д. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно пункту 3.1 договора № 13208-БОС срок выполнения работ с момента заключения договора до 07.10.2024.

В соответствии с пунктом 7.1 договора № 13208-БОС приемка выполненных подрядчиком проектных работ осуществляется путем подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3, акта приемки законченного этапа работ (формы № КС-11), актов оказанных услуг, универсальных передаточных документов, счетов-фактур и т.д.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 1 157 142 руб. 53 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 28.11.2024 (л.д.28), актами о приемке выполненных работ от 28.11.2024 № 1, № 2 (л.д.91-93, 95), актом № 1 приемки законченного этапа работ от 28.11.2024 (л.д.88).

В срок, установленный пунктом 2.2 договора № 13208-БОС, работы ответчиком не оплачены.

Претензией от 06.03.2025 № 01-10/396 истец просил оплатить задолженность в размере 10 677 991 руб. 28 коп.

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим

параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу указанных норм основанием для оплаты выполненных работ является фактическое выполнение предусмотренных договором подряда работ и их передача заказчику.

Часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на каждое лицо, участвующее в деле, возлагает обязанность доказать обстоятельства, на которых оно основывает свои требования или возражения.

Факт выполнения истцом работ в рамках договоров № 12982-БОС, № 13083-БОС, № 13208-БОС на сумму 10 634 326 руб. 96 коп. подтверждается актами о приемке выполненных работ, справками стоимости выполненных работ и затрат, актами приемки законченного этапа работ, которые подписаны без замечаний по качеству и объему произведенных работ, и ответчиком не оспаривается.

Вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства наличия недостатков в выполненной истцом работе ответчик суду не представил.

Доказательств невыполнения работ, неполного или некачественного их выполнения, равно как и доказательств их оплаты, ответчиком суду не представлено.

На основании изложенного требование истца о взыскании суммы основного долга на сумму 10 634 326 руб. 96 коп. судом признается правомерным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом заявлено требование о взыскании пени по договорам № 12982-БОС, № 13083-БОС, № 13208-БОС и далее по день фактической оплаты долга..

Как следует из материалов дела, ответчик не исполнил свои обязательства по оплате выполненных работ, в связи с чем, истец начислил пени по договору № 12982-БОС в размере 920 720 руб. 29 коп. за период с 27.02.2025 по 02.06.2025; по договору № 13083-БОС в размере 949 264 руб. 62 коп. за период с 19.12.2024 по 02.06.2025; по договору № 13208-БОС в размере 77 759 руб. 98 коп. за период с 27.02.2025 по 02.06.2025.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из пункта 9.3 договоров № 12982-БОС и № 13208-БОС следует, что «за нарушение сроков начала и завершения работ по договору уплачивается пени в размере 1/130 ключевой ставки Центрального Банка РФ от цены договора за каждый день просрочки».

Пунктом 6.5 договора № 130083-БОС предусмотрена ответственность заказчика за просрочку обязательств по оплате выполненных работ в размере одной сто тридцатой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка РФ от невыплаченной в срок суммы.

Расчет пени судом проверен с учетом положений ГК РФ о сроках и признан обоснованным и арифметически верным, с учетом требования истца о взыскании с ответчика пени по день фактической уплаты долга, судом произведен расчет на дату судебного заседания.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению, подлежит взысканию 10 634 326 руб. 96 коп. долга; 2 177 348 руб. 21 коп. пени за период с 27.02.2025 по 29.10.2025, 1 698 519 руб. 22 коп. пени за период с 19.12.2024 по 29.10.2025, 183 889 руб. 24 коп. пени за период с 27.02.2025 по 29.10.2025, и далее пени подлежат взысканию по день фактической уплаты долга, как основанные на законе и ответчиком не оспоренные.

Расходы по государственной пошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) 14 694 083 руб. 63 коп., в том числе:

10 634 326 руб. 96 коп. (Десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать шесть рублей девяносто шесть копеек) долга,

2 177 348 руб. 21 коп. (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч триста сорок восемь рублей двадцать одна копейка) пени за период с 27.02.2025 по 29.10.2025, и далее начиная с 30.10.2025 по день фактической уплаты долга начисление неустойки производить на сумму долга 5 937 184 руб. 43 коп. исходя из 1/130 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации,

1 698 519 руб. 22 коп. (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девятнадцать рублей двадцать две копейки) пени за период с 19.12.2024 по 29.10.2025, и далее начиная с 30.10.2025 по день фактической уплаты долга начисление неустойки производить на сумму долга 3 540 000 руб. исходя из 1/130 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации,

183 889 руб. 24 коп. (Сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей двадцать четыре копейки) пени за период с 27.02.2025 по 29.10.2025, и далее начиная с 30.10.2025 по день фактической уплаты долга начисление неустойки производить на сумму долга 1 157 142 руб. 53 коп. исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации,

а также 360 373 руб. (Триста шестьдесят тысяч триста семьдесят три рубля) расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 11 568 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей) государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии.

Судья К.В. Иванов