Резолютивная часть решения от 23 апреля 2026 г. АС Республики Хакасия

Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-2503/2026
24 апреля 2026 года
г. Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРН <***>)

к государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Черногорская школа- интернат» (ИНН <***> ОГРН <***>) о взыскании 20 006 руб. 60 коп., в том числе: 5800 руб. долга по договору на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии от 23.01.2025 № 25 и 3635 руб. 15 коп. неустойки по этому договору за период с 07.02.2025 по 31.03.2026, 10 571 руб. 45 коп. неустойки по договору подряда от 05.08.2025 № 430 за период с 06.09.2025 по 12.03.2026, с последующим начислением неустойки на сумму долга 5800 руб., начиная с 01.04.2026 по день фактической уплаты долга (с учётом заявлений об уменьшении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 16.03.2026, от 26.03.2026).

Руководствуясь статьями 102, 104, 110, 170, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1. Удовлетворить иск: взыскать с государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Черногорская школа-интернат» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 20 006 руб. 60 коп., в том числе: 5800 руб. долга по договору на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии от 23.01.2025 № 25 и 3635 руб. 15 коп. неустойки по этому договору, 10 571 руб. 45 коп. неустойки по договору подряда от 05.08.2025 № 430; а также 10 000 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 02.03.2026 № 32.

Производить дальнейшее начисление неустойки на долг в размере 5800 руб. в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начиная с 01.04.2026 по день фактической уплаты долга.

2. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 2141 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 02.03.2026 № 32.

Решение подлежит немедленному исполнению.


Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Н.Ю. Ишь Данные, необходимые для идентификации:



Суд:

АС Республики Хакасия (подробнее)

Ответчики:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ЧЕРНОГОРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (подробнее)

Судьи дела:

Ишь Н.Ю. (судья) (подробнее)