Резолютивная часть решения от 9 марта 2017 г. по делу № А33-2423/2017Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 28/2017-51619(1) 09 марта 2017 года по делу № А33-2423/2017 Красноярск 09 марта 2017 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества "ВЕРФАУ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, дата регистрации - 07.09.2006) в пользу Краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 06.11.2008) неустойку за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту от 01.12.2014 № 506-01.2-14 на выполнение всего комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск» с получением положительного заключения федеральной государственной экспертизы в размере 96 819,39 руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать с акционерного общества "ВЕРФАУ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, дата регистрации - 07.09.2006) в доход федерального бюджета 27 523 руб. государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Л.О. Петракевич Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:АО "ВЕРФАУ" (подробнее)Судьи дела:Петракевич Л.О. (судья) (подробнее) |