Резолютивная часть решения от 20 сентября 2023 г. по делу № А74-5224/2022

100217_2648618


АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

20 сентября 2023 года Дело № А74-5224/2022

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании суммы неотработанного аванса по договору подряда от 25.07.2019 № СХ-19/535У в размере 10 207 903 рубля 54 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 426 354 рубля 77 копеек, с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 12 ноября 2022 года по день погашения долга в соответствии со ст. 395 ГК РФ, неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ по договору подряда от 25.07.2019 № СХ-19/535У в размере 13 513 681 рубля 15 копеек;

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании обязательства сторон по договору подряда № СХ-19/535У от 25 июля 2019 на реконструкцию здания пункта приема и дробления угля с подземной частью галереи позиции 24 обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» (инв. 35100570) прекращенными с 03.02.2022.

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 11 264 262 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) руб. 41 коп., в том числе: 6 781 723 руб. 54 коп. неотработанного аванса по договору подряда от 25.07.2019 № СХ-19/535У, 275 449 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 4 207 089 руб. 41 коп. неустойки; а также 49 571 (сорок девять тысяч пятьсот семьдесят один) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 6 781 723 (шесть миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать три) руб. 54 коп., начиная с 12.11.2022 по день его фактической уплаты, в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

2. В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» отказать.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный

застройщик «Черногорскпромстрой» в доход федерального бюджета 11 481 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят один) руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья С.М. Тропина