Решение от 25 июля 2022 г. по делу № А55-2268/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



25 июля 2022 года

Дело №

А55-2268/2022



Арбитражный суд Самарской области


в составе судьи

ФИО1,


рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску, заявлению


Общества с ограниченной ответственностью "Актив"


к Обществу с ограниченной ответственностью "Тольяттинская строительная компания"


о взыскании 529 274 руб. 36 коп. пени в связи с несвоевременным исполнением обязательств по оплате по договорам №№ 13 от 22.03.2021, 13/1 от 22.03.2021, 15 от 12.05.2021, 18 от 11.06.2021, 19 от 11.06.2021, а также 30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Актив" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Тольяттинская строительная компания" о взыскании 529 274 руб. 36 коп. пени в связи с несвоевременным исполнением обязательств по оплате по договорам №№ 13 от 22.03.2021, 13/1 от 22.03.2021, 15 от 12.05.2021, 18 от 11.06.2021, 19 от 11.06.2021, а также 30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

От Общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская строительная компания" проступило встречное исковое заявление к директору Общества с ограниченной ответственностью "Актив" ФИО2 о взыскании 628 131 руб. 60 коп. материального ущерба, 50 000 руб. морального вреда, об обязании принести письменные извинения за распространение сведений, порочащих честь и достоинство истца.

Определением от 28.02.2022 встречное исковое заявление возвращено истцу.

От ответчика поступил письменный отзыв на исковое заявление, который приобщен судом к материалам настоящего дела, требования истца ответчик не признал.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 29.03.2022 в виде резолютивной части исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В связи с поступлением кассационной жалобы по делу от Общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская строительная компания", судом изготовлено мотивированное решение по делу.

1. Как следует из материалов дела, 22.03.2021 между ООО «ТСК», (заказчик, ответчик), и ООО «АКТИВ» (подрядчик, истец), заключен договор подряда № 13.

Согласно п. 1.1. договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству (монтажу) металлоконструкции с установкой покрытия из профилированного листа из материалов заказчика.

В соответствии с п. 3.1. договора подряда № 13, за выполнение работы, указанные в пункте 1.1. договора, заказчик обязуется выплатить подрядчику вознаграждения в размере 1 020 185, 42 руб., в том числе НДС 20% 170 030,90 рублей.

Пункт 5.2. договора устанавливает, что оплата работ производится с подрядчиком по факту выполнения работ согласно утвержденного графика выполнения работ не позднее ьтрех дней после подписания сторонами акта приемки-передачи работ.

Расчеты с подрядчикам осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика согласно приложению к договору.

Работы выполнены в сроки установленные п. 6.1. Договора подряда № 13, о чём свидетельствуют подписанный заказчиком о приеме выполненных работ № АКТ-01 от 26.05.2021.

Оплата работ по договору должна быть произведена до 31.05.2021.

Однако к 31.05.2021 оплачена только часть от общей суммы - 987 500 руб.

1 020 185, 42 (цена договора) — 987 500, 00 (размер оплаты до 31.05.2021г.) = 32 685,42 рублей (задолженность по оплате работ на 31.05.2021 год)

Долг по оплате работ погашен только 08.10.2021.

В силу п. 7.9. Договора подряда № 13, при просрочке оплаты работы заказчик обязан уплатить подрядчику пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма пени составила 21 245 руб. 52 коп.

2. 22.03.2021 между сторонами заключен Договор подряда № 13/1.

Согласно п. 1. Договора подряда № 13/1 предметом договора является работы по изготовлению ферм из швеллера 12 и уголка 63 с окраской а секциях №2, №3, №4, №5, №6 из материалов заказчика по техническому решению согласно приложению к договору (расчет стоимости № 1).

В соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 13/1 за выполнение работы составляет 1 023 375 руб., в том числе НДС 20% 170 030,90 рублей.

Работы выполнены в сроки установленные п. 2.1. Договора подряда № 13/1, о чём свидетельствуют подписанные заказчиком о приеме выполненных работ № АКТ-01 от 14.09.2021.

Оплата работ по Договору подряда № 13/1 производится в течение одного дня после завершения всего объема работ, то есть до 16.09.2021 года (п. 3.1. Договора подряда №13/1).

Однако в указанный срок оплата не поступала на счет Подрядчика. Заказчиком оплачено: 15.11.2021 года - 466 000 руб., 19.11.2021 года - 250 000 руб., 25.11.2021 года - 100 000 руб., 15.12.2021 года - 207 375 руб.

В силу п. 3.1. Договора подряда № 13/1, при просрочке оплаты работы заказчик обязан уплатить подрядчику пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Сумма пеней составляет 353 235,63 рубля.

3. 12.05.2021 между сторонами заключен Договор подряда № 15.

Согласно п. 1. Договора подряда № 15 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству (монтажу) металлоконструкции склада с устройством покрытия из профилированного листа и стен из монолитного бетона и блоков ФБС из материалов заказчика по техническому решению и конструктиву существующего (примыкающего) склада.

В соответствии с Дополнительным соглашением к договору № 15 от 12.05.2021 от 05.07.2021 года, стоимость выполненных работ определенным в п. 1.1. составляет 841 339 руб., в том числе НДС 20%, но работы выполнены на сумму 801 667 рублей, о чём свидетельствуют подписанные заказчиком акты о приеме выполненных работ № АКТ-01 от 26.05.2021г. и № АКТ-2 от 05.09.2021.

В силу абз. 2 п. 3.1. Договора подряда № 15, расчеты с подрядчиком осуществляются путем безналичной оплаты на расчетный счет подрядчика с ссылкой на заключенный договор поэтапно, в течении одного дня после выполнения этапа.

Акт о приемке выполненных работ № АКТ-2 от 05.09.2021 составлен после выполнения всех работ по Договору подряда № 15, оплата должна производится в течение одного дня после завершения всего объема работ, то есть до 07.09.2021 года (п. 3.1. Договора подряда № 15). Однако к 07.09.2021г. оплачена только часть от общей суммы по Договору подряда № 15 - 660 500 рублей.

801 667 (вознаграждение по договору подряда № 15) — 660 500 (оплата до 07.09.2021г.) = 141 167,00 рублей (задолженность по оплате работ на 07.09.2021 год)

Задолженность по оплате работ погашена 08.10.2021.

В силу п. 3.3. Договора подряда № 15, при просрочке оплаты этапов Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты этапов работ. Сумма пени составила 21 880 руб. 89 коп.

4. 11.06.2021 г. между сторонами заключен Договор подряда № 18.

Предметом Договора подряда № 18 является работы по монтажу плит основания под въезда-выезда на весовой контроль грузовых машин, из материалов Заказчика по техническому решению согласно приложению к договору.

В соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 18 за выполнение работы составляет 553 612 руб., в том числе НДС 20%.

Работы выполнены в сроки установленные п. 2.1. Договора подряда № 18, о чём свидетельствуют подписанные заказчиком о приеме выполненных работ № АКТ-01 от 14.09.2021г.

Оплата работ по Договору подряда № 18 производится в течение одного дня после завершения всего объема работ, то есть до 16.09.2021 года (п. 3.1. Договора подряда №18).

Однако к 16.09.2021г. оплачена только часть от общей суммы по Договору подряда №18 - 380 000, 00 рублей. 553 612, 00 (цена договора) — 380 000, 00 (размер оплаты до 16.09.2021г. ) = 173 612,00 рублей (задолженность по оплате работ на 16.09.2021 год)

Задолженность по оплате работ была погашена 08.10.2021.

В силу п. 3.3. Договора подряда № 15, при просрочке оплаты работ этапов, а также несвоевременной поставке материалов на этапы, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты этапов работ. Сумма пени составила 19 097 руб. 32 коп.

5. 11.06.2021 г. между сторонами заключен Договор подряда № 19.

Предметом Договора подряда № 19 являются работы по ремонту дорожного покрытия въезда-выезда на весовой из материалов Заказчика по техническому решению Заказчика согласно приложению к договору.

В соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 19, стоимость выполненных работ определенным в предмете договора составляет 187 000 руб., в том числе НДС 20% - 31 166,67 руб.

Работы выполнены в сроки установленные п. 2.1. Договора подряда № 19, о чём свидетельствуют подписанные заказчиком Акт о приемке выполненных работ № АКТ-01 от 14.09.2021г.

Оплата работ по Договору подряда № 19 производится в течение двух рабочих дней после подписания договора, то есть до 16.06.2021 года. Однако к 16.06.2021 оплата не произведена. Заказчик оплатил задолженности полностью 08.10.2021 года — 153 000руб., 15.11.2021 года —34 000 руб.

В силу п. 3.3. Договора подряда № 19, при просрочке оплаты этапов зказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты этапов работ. Сумма пеней составляет 113 815, 00 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

За несвоевременное исполнение обязательств по оплате Договоров подряда указанных выше Ответчик обязан уплатить предусмотренную договорами неустойку (пеня) в общем размере 529 274, 36 рублей.

Доводы ответчика, изложенные в письменном отзыве на иск, документально им не подтверждены. Доказательство оплаты не представлены.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

ООО «АКТИВ» понесло расходы на оплату юридических услуг представителя. Договор на оказание юридических услуг был заключен 26.11.2021г. с ИП ФИО3. Сумма оплаты за оказание юридических услуг составляет 30 000 рублей. Оплата указанных расходов подтверждается платежными поручениями № 175 от 23.12.2021г. , № 154 от 26.11.2021г.

Ответчиком ходатайство о чрезмерности взыскиваемых судебных расходов не заявлено.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.



Руководствуясь ст. 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Тольяттинская строительная компания" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Актив" 529 274 руб. 36 коп. пени, а также 30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 13 585 руб. расходов по уплате государственной пошлины.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Мотивированное решение, составленное по заявлению лица, участвующего в деле, может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.



Судья


/
ФИО1