Решение от 21 июля 2023 г. по делу № А52-2871/2023Арбитражный суд Псковской области (АС Псковской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1.21/2023-36169(2) Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, <...> http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А52-2871/2023 город Псков 21 июля 2023 года Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Стренцель И.Ю., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 180000, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Артель» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 180020, <...>) о взыскании 117209 руб. 07 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта № 37 от 19.06.2017 Руководствуясь пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении иска отказать. На решение в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме, может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области. Судья И.Ю.Стренцель Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.02.2023 10:19:00 Кому выдана Стренцель Ирина Юрьевна Суд:АС Псковской области (подробнее)Истцы:Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная артель" (подробнее)Судьи дела:Стренцель И.Ю. (судья) (подробнее) |
