Решение от 19 мая 2024 г. по делу № А79-1073/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-1073/2024
г. Чебоксары
20 мая 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 02 мая 2024 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайловой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" Россия 129110, г. Москва, <...> Э1, П III, ком 3,оф.103, ОГРН: <***>, ИНН: <***>,

к Администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики,

Россия 429500, п. Кугеси, Чебоксарский муниципальный округ, Чувашская Республика, ул. Шоссейная д. 15, ОГРН: <***>, ИНН: <***>,

о взыскании 541 040 руб. 42 коп., при участии: от истца ФИО1 по дов. от 05.02.2024 (сроком на 1 год), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" обратилось в суд с иском к Администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики о взыскании 541 040 руб. 42 коп., в том числе 457332 руб. 76 коп. долга, 72274 руб. 35 коп. пени за период с 16.11.2022 по 07.02.2024, 11433 руб. 31 коп. штрафа.

Иск мотивирован ненадлежащим исполнением обязательства по оплате работ по договору на ремонт разворотной площадки по ул. Полевая в д. Мошкасы Синьяльского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 14.09.2022.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования.

Ответчик представителя не направил, отзыв на иск не представил. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.09.2022 Администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" (подрядчик) заключили договор, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя проведение следующих работ: на ремонт разворотной площадки по ул. Полевая в д. Мошкасы Синьяльского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ на Объекте составляет 457332 руб. 76 коп.

Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что полный расчёт по настоящему договору осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания за полный объём выполненных работ: актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта приёмки- передачи выполненных работ, на основании выставленных счетов на оплату в соответствии со сметой, переданной Заказчику в составе технической документации.

По факту выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 01.11.2022 № 1 на сумму 457332 руб. 76 коп.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 28 «О преобразовании муниципальных образований Чебоксарского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района Чувашской Республики вошло в состав Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.

Статьей 5 данного закона установлено, что органы местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день создания Чебоксарского муниципального органа Чувашской Республики осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Решением № 07-04 Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.12.2022 администрация Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики признана правопреемником администрации Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

Ввиду неоплаты работ ответчику была направлена претензия от 05.12.2023 с требованием об оплате долга, ответ на которую не последовал.

Неоплата задолженности послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний

отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Правоотношения, возникающие в связи с заключением договора подряда, регулируются главой 37 ГК РФ.

Из положений статьи 711 ГК РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Фактическое выполнение работ, сумма долга ответчиком не оспорены.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ доказательства оплаты работ ответчиком суду не представлены.

На основании изложенного суд признает требование истца о взыскании долга в размере 457332 руб. 76 коп. подлежащим удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика 72274 руб. 35 коп. пени за период с 16.11.2022 по 07.02.2024.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Пунктом 5.13 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере 1/290 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Материалами дела подтверждено нарушение срока оплаты выполненных работ.

Проверив расчет пени, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки частично в сумме 72156 руб. 07 коп. за период с 17.11.2022 по 07.02.2024.

Правовых оснований для применения статьи 333 ГК РФ у суда не имеется.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 11433 руб. 31 коп. штрафа.

Пунктом 5.16 договора установлено, что за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2.5 % цены Договора.

Истолковав условия контракта в соответствии со ст. 431 ГК РФ, суд приходит к выводу, что нарушение, на которое ссылается истец, не относится к обстоятельствам, влекущим ответственность в виде штрафа в порядке пункта 5.16 контракта, в связи с чем, иск в этой части удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с Администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" 457 332 (Четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать два) руб. 76 коп. долга, 72 156 (Семьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть) руб. 07 коп. пени за период с 17.11.2022 по 07.02.2024, 13 526 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Е. Владимирова