Резолютивная часть решения от 4 декабря 2024 г. по делу № А55-4039/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

05 декабря 2024 года Дело № А55-4039/2024

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Смирнягиной С.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поликарповым О.Е., рассмотрев в судебном заседании 05 декабря 2024 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Полевой", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2010, ИНН: <***>,

к Обществу с ограниченной ответственностью "Террасел", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.08.2018, ИНН: <***>,

о взыскании при участии в заседании

от истца – представитель ФИО1, доверенность от 04.10.2024, после перерыва представитель ФИО2, доверенность от 23.04.2024,

от ответчика – не явился, извещен

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 150, 151, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска к ответчику в части требований о взыскании штрафа за некачественное (неполное) выполнение работ по п. 10.3. Договоров подряда № 304/22-ГП- 320 от 03.11.2022г., № 305/22-ГП-320 от 03.11.2022г., № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022г. на общую сумму 252 572 руб. 00 коп., в том числе 171 813 руб. 60 коп.-штраф по договору № 304/22-ГП-320 от 03.11.2022; 42 799 руб. 90 коп. - штраф по договору № 305/22-ГП-320 от 03.11.2022; 37 958 руб. 50 коп. - штраф по договору № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022.

Производство по делу в указанной части требований прекратить. В остальной части исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Террасел", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.08.2018, ИНН: <***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Полевой", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2010, ИНН: <***>, 1 235 989 руб. 75 коп., из которых:

- 547 116 руб. 60 коп. - неотработанный аванс, в том числе 300 000 руб. 00 коп. - по договору подряда № 304/22-ГП-320 от 03.11.2022; 171 199 руб. 60 коп. - по договору подряда № 305/22-ГП-320 от 03.11.2022; 75 917 руб. 00 коп. - по договору подряда № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022;

- 522 824 руб. 04 коп. - неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с 16.12.2022 по 10.07.2023, в том числе 355 654 руб. 15 коп. - по договору № 304/22-ГП-320 от 03.1 1.2022; 88 595 руб. 79 коп. - по договору № 305/22-ГП-320 от 03.1 1.2022; 78 574 руб. 10 коп. - по договору № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022;

- 126 286 руб. - штраф за односторонний отказ Заказчика от исполнения договоров подряда согласно п.10.33. Договоров, в том числе 85 906 руб. 80 коп. - по договору

№ 304/22-ГП-320 от 03.11.2022; 21 399 руб. 95 коп. - по договору № 305/22-ГП-320 от 03.11.2022; 18 979 руб. 25 коп. - по договору № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022;

- 39 763 руб. 11 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.07.2023 по 29.01.2024, в том числе 21 803 руб. 29 коп. - по договору № 304/22- ГП-320 от 03.11.2023; 12 442 руб. 36 коп. – по договору № 305/22-ГП-320 от 03.11.2023; 5 517 руб. 46 коп. – по договору № 306/22-ГП-320 от 03.11.2023, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 30.01.2024 по дату фактической оплаты долга по договорам подряда № 304/22-ГП-320 от 03.11.2022, № 305/22-ГП-320 от 03.11.2022, № 306/22-ГП-320 от 03.11.2022,

кроме того, 25 360 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Полевой", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2010, ИНН: <***>, из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2 527 руб., уплаченную при предъявлении иска платежным поручением № 303 от 06.02.2024.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / С.А. Смирнягина