Решение от 10 марта 2021 г. по делу № А84-7541/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru



Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А84-7541/2020
10 марта 2021 года
город Севастополь



Резолютивная часть решения оглашена 02.03.2021

Полный текст решения составлен 10.03.2021


Судья Арбитражного суда города Севастополя Погребняк А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев материалы дела А84-7541/2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "Базальт-1" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Краснодарский край)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Южный город" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь)

о взыскании 9 598 915 руб


при участии:

от истца: ФИО2, доверенность;

от ответчика: не явился;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Базальт-1" обратилось в суд к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Южный город" с иском о взыскании 9598915 руб.

Определением от 30.12.2020 назначено предварительное судебное заседание.

02.02.2021 суд перешел на стадию судебного разбирательства.

Ответчик в судебное заседание 02.03.2021 явку уполномоченных представителей не обеспечил, о дате и месте проведения процесса уведомлен надлежащим образом.

Суд обращает внимание, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения либо несовершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

Ответчик определение суда о представлении отзыва не исполнил, каких-либо доказательств, опровергающих требования истца также не представил.

Согласно ч. 2 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом.

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

В соответствии с положениями части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

С учетом анализа вышеприведенных норм, суд считает, что материалы дела достаточно характеризуют спорные правоотношения, оснований для отложения рассмотрения дела не усматривается, возможность рассмотрения дела в отсутствие представителей сторон по имеющимся в нем материалам установлена в статье 156 АПК РФ.

В ходе рассмотрения спора истцом представлен уточненный расчет суммы неустойки, который был принят судом к рассмотрению на основании положений ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании 02.03.2021 представитель истца огласил заявленные требования по делу, просил иск удовлетворить.

Изучив материалы дела, судом установлено следующее.

17 мая 2018 г. между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен Договор подряда № 17/05/18, согласно условиям которого, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ: Устройство буронабивных свай (БНС): БНС 880-10 (20 шт), БНС 880-18 (4 шт), БНС 1000-18 (20 шт), БНС 1000-20 (16 шт), БНС 1000-30 (65 шт) (далее- Работы) в рамках строительства объекта «Реконструкция базы отдыха «Мыс Айя» по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский район, Севастопольская зона ЮБК, 33, урочище Батилиман (далее по тексту - Объект).

Работы включают в себя: устройство скважин под буронабивные сваи с применением обсадных инвертарных труб; установку армокаркасов в скважины; бетонирование скважин с установленными армокаркасами при помощи АБН (автобетононасос) или ВПТ (вертикально перемещаемой трубы) (товарный бетон и АБН предоставляет Подрядчик); извлечение обсадных инвертарных труб, после бетонирования скважин с установленными армокаркасами.

Субподрядчик обязался, в том числе, выполнить предусмотренные п.1.1 договора работы, согласно утвержденной проектно-сметной документации.

В соответствии с разделом 3 Договора за выполненные работы, оговоренные в пункте 1.1. Договора, Подрядчик обязуется произвести оплату по мере выполнения отдельных ее этапов, отраженных в акте и подписанного обеими сторонами, согласно предложенных расценок.

Цена работ, указанных в п.1.1 и 1.2. настоящего Договора, по устройству буронабивных свай диаметром d 880 мм составляет 7000 рублей за 1 погонный метр, включая НДС 18%.

Цена Работ, указанных в п. 1.1 и 1.2. настоящего договора, по устройству буронабивных свай диаметром d 1000 мм составляет 10000 рублей за 1 погонный метр, включая НДС 18%.

Окончательная стоимость работ определяется на основании фактически выполненных объемов и видов работ, принятых Подрядчиком.

Транспортировка буровой установки в один конец оплачивается Подрядчиком в размере 250 000 рублей, включая НДС-18%.

Цена Договора может быть изменена по согласованию Сторон на основании Дополнительного соглашения.

В соответствии с разделом 4 Договора Подрядчик в течении 20 дней с даты подписания настоящего Договора осуществляет выплату авансового платежа в размере 1 000 000 руб, в том числе НДС-18%.

Основанием для оплаты надлежащим образом выполненных Субподрядчиком и принятых за истекший месяц и предусмотренных настоящим Договором работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-фактура, за вычетом аванса, рассчитанного пропорционально стоимости выполненных работ.

Подрядчик на основании вышеуказанных документов оплачивает выполненные Субподрядчиком работы.

Дальнейшие расчеты Сторон по Договору производятся в соответствии с условиями Договора и согласно отчетным периодам Работ, установленным настоящим Договором, в следующем порядке:

в течение 20 банковских дней с момента получения Подрядчиком счета, выставленного на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период, Подрядчик оплачивает субподрядчику стоимость Работ, указанную в этом акте, за вычетом аванса, засчитываемого пропорционально стоимости выполненных работ, а также «гарантийного удержания», выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.2. Договора.

Возврат гарантийных удержаний осуществляется Подрядчиком в следующем порядке: 100% от суммы гарантийных удержаний по Договору должны быть возвращены Субподрядчику в течение 20 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ в полном объеме.

Оплата работ осуществляется на основании выставленного Субподрядчиком счета с указанием в платежном поручении номера договора и счета путем перечисления Подрядчиком безналичных денежных средств по реквизитам Субподрядчика, указанным в настоящем Договоре, или иным способом, не запрещенным законодательством РФ (п. 4.3 Договора).

По завершении выполнения Субподрядчиком всех Работ Стороны подписывают Акт, подтверждающий их выполнение в полном объеме - Акт выполненных работ в полном объеме. Обязанность по производству Работ считается исполненной, а риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходят от Субподрядчика к Подрядчику с момента подписания этого Акта (ст. 741 ГК РФ) (п. 5.3 Договора).

В соответствии с разделом 6 Договора, отчетным периодом выполнения работ является календарный месяц.

Субподрядчик предоставляет Подрядчику ежемесячно, не позднее 25-го числа отчетного месяца, подготовленные за отчетный месяц акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры.

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения рассматривает и подписывает акты по форме КС-2, КС-3, либо дает мотивированный письменный отказ в приемке тех или иных работ с указанием конкретных замечаний.

В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. Доработки выполняются Субподрядчиком без дополнительной оплаты.

В случае прекращения работ по указанию Подрядчика Стороны обязаны в десятидневный срок со дня прекращения работ составить трехсторонний акт выполненной части работы и фактических расходах Субподрядчика. После составления акта Стороны должны в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ.

После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика, производится сдача Работ Подрядчику. Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания Работ.

По требованию Подрядчика Субподрядчик обязан принять участие при предъявлении работ приемочной комиссии.

Окончательная сдача Работ Заказчику производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем инспекции и оформляется Актом выполненных работ в полном объеме, который подписывается Сторонами.

В случае задержки Подрядчиком срока оплаты выполненных и принятых по настоящему Договору работ, он выплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченных в срок работ по Договору за каждый день задержки оплаты, но не более 10% от общей цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора (п. 8.2 Договора).

Стороны пришли к соглашению о том, что по настоящему Договору проценты по денежному обязательству (законные проценты), предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, начислению не подлежат (п. 8.3 Договора).

Согласно представленных материалов, Истец выполнил работы по договору на сумму 19 387 650 рублей, а ответчик принял их без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами Актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3:

№
п/п

№ и дата Акта КС-2

№ и дата Справки КС-3

Стоимость работ с НДС 18%

1
№ 1 от 31.07.2018 г.

№ 1 от 31.07.2018 г.

1 627 500,00

2
№2 от 14.08.2018 г.

№2 от 14.08.2018 г.

3 720 500,00

3
№3 от 12.09.2018 г.

№3 от 12.09.2018 г.

1 469 650,00

4
№4 от01,10.2018 г.

№4 от 01.10.2018 г.

5 060 000,00

5
№5 от 31.10.2018 г.

№5 от 31.10.2018 г.

7 510 000,00

ИТОГО:

19 387 650,00


На основании подписанных сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ и затрат формы КС-3, Истцом в адрес Ответчика были выставлены счета-фактуры: № 29 от 31.07.2018 г.; № 39 от 14.08.2018 г.; № 37 от 12.09.2018 г.; № 40 от 01.10.2018 г.; № 41 от 31.10.2018 г., а также счета на оплату работ: № 31 от 06.08.2018 г. на сумму 1 627 500 руб.; № 32 от 20.08.2018 г. на сумму 3 720 500 руб.; № 34 от 13.09.2018 г. на сумму 1 469 650 руб.; № 35 от 14.09.2018 г. на сумму 5 060 000 руб.; № 37 от 08.11.2018 г. на сумму 7 510 000 руб.

Согласно п.п. 4.2.1. Договора подряда № 17/05/18 от 17.05.2018 г. оплата работ по договору производится в течение 20 банковских дней с момента получения Подрядчиком счета, выставленного на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) за отчетный период.

Ответчик свои обязательства по оплате работ исполнил частично, перечислив Истцу денежную сумму в размере 11 727 500 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями:

№ 383202 от 07.08.2018 г. на сумму 500 000 руб.;

№ 383201 от 07.08.2018 г. на сумму 500 000 руб.;

№ 383278 от 21.08.2018 г. на сумму 627 500 руб.;

№383279 от 21.08.2018 г. на сумму 1 000 000 руб.;

№ 383458 от 13.09.2018 г. на сумму 600 000 руб.;

№ 383506 от 14.09.2018 г. на сумму 1 000 000 руб.;

№ 383565 от 21.09.2018 г. на сумму 1 000 000 руб.;

№383775 от 23.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.;

№ 383849 от 31.10.2018 г. на сумму 500 000 руб.;

№ 383947 от 15.11.2018 г. на сумму 1 000 000 руб.;

№ 384183 от 18.12.2018 г. на сумму 1 000 000 руб.;

№ 95 от 05.02.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.

Обязательства по оплате работ в сумме 7 660 150 рублей Ответчик до настоящего времени не исполнил.

Актом сверки взаимных расчетов от 14.08.2019 г. ответчик подтвердил наличие задолженности перед истцом на сумму 7660150 руб.

Указанная задолженность образовалась в результате не оплаты работ, принятых по следующим актам КС-2 и справкам КС-3:

Акт КС-2 № 5 и Справка КС-3 № 5 от 31.10.2018 г. на сумму 7 510 000 руб.;

Акт КС-2 № 4 и Справка КС-3 № 4 от 01.10.2018 г. на сумму 150 150 руб. (часть не оплаченной суммы).

Помимо оплаты стоимости работ, Ответчик принял обязательство по компенсации Истцу услуг по транспортировке буровой установки. Данные обязательства Ответчик исполнил в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 298 от 21.05.2018 г. на сумму 250 000 руб.; №382926 от 06.07.2018 г. на сумму 500 000 руб.; № 382944 от 09.07.2018 г. на сумму 650 000 руб. Факт транспортировки подтверждается подписанными сторонами Актами: № 18 от 18.05.2018 г. и № 29 от 05.07.2018 г.


Истцом в адрес Ответчика направлялась претензия № 1 с требованием об оплате задолженности в сумме 7 660 150 руб., однако ответчик обязательства по оплате не исполнил, письменного ответа на претензию в адрес Истца не направил, что и стало причиной обращения истца в суд с требованиями о взыскании суммы задолженности.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки на основании п. 8.2 Договора, исходя из цены договора, определяемой в соответствии с п. 3.1 Договора.

Согласно п. 3.1. договора, цена договора определяется на основании фактически выполненных объемов и видов работ, принятых подрядчиком. С учетом подписанных сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ и затрат формы КС-3 общая сумма (цена) договора составляет 19 387 650 руб.

За период с 07.12.2018 г. по дату подачи иска (18.12.2020 г.) сумма неустойки составляет 2 845 745,73 руб.

Расчёт неустойки

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с
по

дней

7 660 150,00

07.12.2018

18.12.2020

743

7 660 150,00 x 743 х 0.05%

2 845 745,73 руб.





Итого:

2 845 745,73 руб.

Сумма основного долга: 7 660 150,00 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 2 845 745,73 руб.


С учетом лимита ответственности, установленного договором (10%), заявленная ко взысканию сумма неустойки составляет 1 938 765 рублей.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление, контррасчет суммы заявленный ко взысканию неустойки, ходатайство об уменьшении суммы неустойки (ст. 333 ГК РФ), доказательства оплаты задолженности.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска, согласно следующего.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Статьей 720 Кодекса установлено, что сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Как следует из материалов дела, ответчиком не исполнены обязательства перед истцом относительно внесения оплаты по договору.

Согласно представленных в материалы дела первичных документов по делу – Актов КС-2 и справок КС-3, акта сверки расчетом между сторонами, сумма непогашенной задолженности составляет 7 660 150 руб.

При этом, ответчик не представил доказательства внесения оплаты по договору на указанную сумму, а также отсутствия оснований для оплаты суммы задолженности, в связи с чем, требования истца о взыскании задолженности в указанном размере суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Также истцом заявлены требования о взыскании неустойки согласно п.8.2 договора в виде пени за нарушение Заказчиком срока оплаты в размере 1 938 765 рублей, исходя из 0,05% на сумму долга в размере 7 660 150 рублей за период с 07.12.2018 по 18.12.2020.

В случае задержки Подрядчиком срока оплаты выполненных и принятых по настоящему Договору работ, он выплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченных в срок работ по Договору за каждый день задержки оплаты, но не более 10% от общей цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора (п. 8.2 Договора).

Истцом представлен расчет пени за нарушение ответчиком срока оплаты принятых работ на сумму 2 845 745,73 руб. При этом, исходя из содержания пункта 8.2 Договора, сумма заявленной ко взысканию неустойки составляет 1 938 765 рублей, учитывая, что общая сумма (цена) договора составляет 19 387 650 руб. (не более 10% от суммы фактически выполненных работ).

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Факт просрочки исполнения обязательства подтверждается представленными в дело доказательствами, в связи с чем, требования истца о взыскании неустойки в виде пени являются обоснованными. Проверив представленный суду расчет неустойки (пени), суд счел его верным и соответствующим условиям договора, в связи с чем, сумма заявленной ко взысканию неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Южный город" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Базальт-1" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Краснодарский край, г.Сочи) задолженность в размере 7 660 150 рублей, а также неустойку в размере 1 938 765 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Южный город" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь) в доход федерального бюджета 70 995 рублей госпошлины.


Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.


Судья А.С. Погребняк