Резолютивная часть решения от 16 декабря 2019 г. по делу № А50-29654/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-29654/2019
16 декабря 2019 года
город Пермь


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи С.А. Овчинниковой,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенское –дорожно строительное управление» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: Федеральному казенному учреждению исправительная колония № 40 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю (617470, <...> км, ОГРН <***>; ИНН <***>)

третье лицо: Управление инфраструктурой администрации города Лысьва

о взыскании задолженности по государственному контракту на услуги спецтехники № 39 от 01.12.2017 в сумме 99950 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в суме 25851 руб. 45 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ООО «Лысьвенское –дорожно строительное управление» (ОГРН <***>, ИНН <***>) об уточнении исковых требований в части взыскания неустойки до 15889 руб. 54 коп. удовлетворить в порядке ст. 49 АПК РФ.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Федерального казенного учреждения исправительная колония № 40 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенское –дорожно строительное управление» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 115 839 руб. 54 коп. (сто пятнадцать тысяч восемьсот тридцать девять рублей 54 копейки), в том числе: задолженность в сумме 99950 руб. (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей), неустойку в сумме 15889 руб. 54 коп. (пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 54 копейки), а также в возмещение расходов по уплате госпошлины в сумме 3998 руб. (три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей).

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяС.А. Овчинникова