СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 мая 2019 г. по делу № А40-249654/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

51_22142983

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-249654/18-51-2007
13 мая 2019 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жердевой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ «МИНЕЕВ И ПАРТНЕРЫ» (ОГРН <***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» (ОГРН <***>) о взыскании по договору субподряда № У/539/ЗГР от 23 апреля 2015 года неустойки в размере 77 621 руб. 55 коп., по договору субподряда № У/553/ЗГР от 13 мая 2015 года неустойки в размере 929 923 руб. 67 коп.,

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЯЗЬБУРМОНТАЖ» (ОГРН <***>)

при участии: от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 18 марта 2019 года;

от ответчика – ФИО2, по дов. № 1/190419/4/2030 от 17 апреля 2019 года, ФИО3, по дов. № 1/230718/4/1711 от 13 июля 2018 года;

от третьего лица – не явилось, извещено;

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова