Решение от 17 ноября 2023 г. по делу № А56-76810/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76810/2023
17 ноября 2023 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2023 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судья Лобова Д.В.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №15, ул. Руднева, д. 22, к. 1, лит. А, пом. 19-н, ком. 2), д. 2, к. 4, оф. 6)

о признании его несостоятельным (банкротом),


при участии: согласно протоколу судебного заседания



установил:

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) 13.08.2023 г. поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 24.08.2023 заявление принято к производству; возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника; назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры наблюдения, назначении временного управляющего, определении даты рассмотрения дела о признании должника банкротом.

Из материалов дела следует, что 27.09.2021 г. между ООО «ДЕЛЬТА» (подрядчик) и АО «Почта России» (заказчик) по результатам открытого конкурса были заключены договоры № 4635,4636 на выполнение работ по капитальному ремонту отделений почтовой связи по адресу: 127106, <...>, и 117208, <...>, соответственно.

Также, в том числе для надлежащего исполнения принятых по Договорам с АО «Почта России» обязательств и закупки необходимого инвентаря и оборудования, 12.11.2021 года ООО «ДЕЛЬТА» был предоставлен кредит в АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 5 000 000,00 рублей. 15.02.2022 г. заказчик направил в адрес ООО «ДЕЛЬТА» уведомления об одностороннем отказе от указанных договоров, ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, и начислил должнику неустойку за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, повлекшем за собой расторжение Договоров по инициативе Заказчика, в размере 17 607 450,00 рублей.

Указанная неустойка в размере 17 607 450,00 рублей была взыскана АО «Почта России» с банка гаранта АО «Абсолют Банк» (ПАО) решениями Арбитражного суда города Москвы по делу А40-123698/2022 и по делу А40-123688/2022 (Приложения №2.1.з, 2.1.и).

По состоянию на 20.07.2023 года совокупная кредиторская задолженность ООО «ДЕЛЬТА» составляет 40 273 871,93 рублей, в том числе:

1) Сумма задолженности по оплате труда работников в размере 65 250,00 рублей. Задолженность возникла в период с января 2022 года по март 2022 года (Приложение №4.8);

2) Сумма задолженности по оплате налогов и сборов: 293 487,10 рублей. Задолженность возникла в период с января 2022 года по март 2022 года (Приложения №4.6, 4.7);

3) Задолженность перед АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по возврату суммы банковской гарантии в общей сумме на 20 384 674,78 рублей (заявленные требования в данный момент рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-59421/2023, Приложения №2.1.а-2.1.ж), из которых:

- по банковской гарантии от 20.09.2021 года №10254924 на сумму 8 632 806,00 рублей, вознаграждения банку на сумму 43 164,03 рублей, 60 429,64 рублей неустойки, 66 466,00 рублей расходов на оплату госпошлины, а также суммы, уплаченной банком-гарантом за нарушение обязательств перед бенефициаром в размере 1 381 248,96 рублей;

- по банковской гарантии от 20.09.2021 года №10254809 на сумму 8 974 644,00 рублей, вознаграждения банку на сумму 44 873,22 рублей; а также суммы, уплаченной банком-гарантом за нарушение обязательств перед бенефициаром, в размере 1 112 855,86 неустойки и 68 187,00 рублей расходов на оплату госпошлины;

4) Задолженность на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-191215/2022 (в редакции Постановления Арбитражного суда Московского округа от 13.07.2023 года) (Приложения №2.2.а-2.2.в), которым с ООО «ДЕЛЬТА» взыскано:

- неосновательное обогащение в размере 6 583 747,27 коп.,

- проценты, начисленные на сумму 6 583 747,27 руб. за период с 02.10.2022 по дату фактической оплаты, исходя из ключевой ставки Банка России, а также

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 49 659,00 руб.

5) задолженность на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-217559/2022 (в редакции Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2023 года) (Приложения №2.3.а-2.3.6), которым с ООО «ДЕЛЬТА» взыскано:

- неотработанный аванс в размере 7 402 924, 35 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7 605,74 рублей;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 053,00 рублей;

- проценты, начисленные на сумму 7 402 924,35 рублей за период с 06.10.2022 по ставке ЦБ РФ по день фактической уплаты долга.

6) задолженности должника перед АО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному договору от 12.11.2021 года№04ОибК в размере 5 294 061,75 рублей (Приложения №2.4.а, 2.4.6), в том числе:

- сумма основного долга в размере 5 187 593,15,00 рублей,

- просроченные проценты в размере 105 080,74 рублей;

- неустойка за несвоевременное погашение процентов в размере 1 387,86 рублей;

- неустойка за несвоевременное погашение суммы основного долга в размере 0,00 рублей.

7) задолженность по расчетно-кассовому обслуживанию должника в АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 12 681,03 рублей, на основании Договора банковского счета/Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение №3.2).

8) 67 377,50 - сумма требований кредиторов по денежным обязательствам (Приложение №4.10), из которых:

- 6 000,00 рублей задолженность перед ИП ФИО2;

- 52 887,50 рублей задолженность перед ООО «Арт АС Деко»;

- 8 500,00 рублей задолженность перед ООО «ГРИНСИТИ». Задолженность возникла в период с октября 2021 года по ноябрь 2021 года.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно части 2 статьи 4 Закона о банкротстве для определения наличия признаков банкротства должника учитываются, в том числе и:

- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

Частью 2 статьи 6 Закона о банкротстве предусмотрено, что, если иное не предусмотрено этим законом, дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда (часть 1 статьи 7 Закона о банкротстве).

Из материалов дела следует, что размер денежных обязательств должника превышает 300 000 руб., что является основанием для введения в отношении должника процедуры конкурсного производства.

В суд от Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» поступили сведения о кандидатуре конкурсного управляющего ФИО3 и ее соответствии требованиям, установленным статьями 20, 20.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, в силу пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве, с учетом отсутствия препятствующих обстоятельств, арбитражный управляющий ФИО3 подлежит утверждению в качестве конкурсного управляющего должника для участия в процедуре конкурсного производства.

Руководствуясь ст.ст. 184 – 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,


Арбитражный суд решил:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

2. Открыть в отношении общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» процедуру банкротства - конкурсное производство сроком на 6 месяцев, то есть до 10 мая 2024 года.

3. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ФИО3 (адрес для корреспонденции: 170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я 464).

4. Установить ежемесячное вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 руб.

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 07 мая 2024 года в 11 час. 05 мин. в помещении суда, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 3008.

Решение подлежит немедленному исполнению и может обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Обжалование настоящего решения не приостанавливает его исполнение.


Судья Лобова Д.В.