Резолютивная часть решения от 9 сентября 2024 г. по делу № А50-9112/2024

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г.Пермь 10.09.2024 № А50-9112/2024

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (618421, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ВАНТ" (618553, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании денежных средств

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать c общества с ограниченной ответственностью "ВАНТ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) сумму авансового платежа в размере 936 621 руб. 60 коп., стоимость услуг генподряда в размере 149 775 руб. 74 коп., стоимость поставленного товара в размере 36 621 руб., стоимость транспортных услуг в размере 8 458,36 рублей; договорную неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 002 655 руб. 07 коп., штраф в размере 2 088 864 руб. 72 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 44 115 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 25 902 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 17.04.2024 № 3302.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья М.М. Лаптева