СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 октября 2022 г. по делу № А04-7036/2022

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1/2022-80004(1)

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-7036/2022
г. Благовещенск
05 октября 2022 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В.,

при ведении протокола без использования средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Электрон» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Карьер - А» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 757 618 руб. неустойки по договору подряда от 03.09.2020 № 73

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер - А»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электрон» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных по договору подряда от 03.09.2020 № 73 за период с 09.10.2020 по 31.03.2022 в размере 1 637 190 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 28 481 руб. и по оплату услуг представителя в сумме 9 314,82 руб., всего 1 674 985,82 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Е.В.Иванова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 20:54:43

Кому выдана Иванова Елена Васильевна