Решение от 10 декабря 2017 г. по делу № А56-47238/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47238/2017
11 декабря 2017 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  30 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  11 декабря 2017 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Бизнес компьютерс групп" (адрес:  Россия 105082, г МОСКВА, <...>/СТР.3, ОГРН:  <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Связь-Строймонтаж" (адрес:  Россия 196084, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>, ОГРН:  <***>);

третьи лица:

1) Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростэк" федеральной Таможенной службы (адрес: Россия 107258, г МОСКВА, <...>);

2) Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (адрес:  Россия 107258, г МОСКВА, <...>; Россия 107078, г МОСКВА, <...>/СТР.1, ОГРН:  <***>; 1097746150292)

о взыскании 8 760 329 руб. 68 коп.


при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 22.09.2017, ФИО3 по доверенности от 22.09.2017, ФИО4 по доверенности от 22.09.2017;

- от ответчика: ФИО5 по доверенности от 01.03.2017

- от третьих лиц: не явились, извещены

установил:

ООО "Бизнес компьютерс групп" предъявило иск о взыскании с ООО "Связь-Строймонтаж" 8 166 695 руб. 98 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 593 633 руб. 70 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора субподряда № 1/ССМ-БКГ-02/16 от 26.02.2016.

Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск о взыскании 18 729 742 руб. 40 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ по указанному договору.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст.132 АПК РФ.

ООО "Бизнес компьютерс групп" признал встречный иск частично – в размере 417 569 руб. 11 коп., в остальной части – отклонил.

Третье лицо – ФГКУ «Росгранстрой» в отзыве указал, что являясь гос.заказчиком, выполнил свои обязательства по оплате государственного контракта, заключенного с ФГУП «РОСТЭК» в связи с подписанием акта приемки законченного строительством объекта формы КС-14.

Третье лицо – ФГУП «РОСТЭК» отзыв не представило.

Судом установлено:

Между ООО "Связь-Строймонтаж" – подрядчиком и ООО "Бизнес компьютерс групп" – субподрядчиком был заключен договор субподряда № 1/ССМ-БКН-02/16.

Согласно п.2.1 договора подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска Нижний Новгород (Стригино), Нижегородская область в части оснащения комплексом информационно-технических средств пограничного контроля, и передать результат работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат выполненных субподрядчиком работ в полном объеме и в сроки, установленные договором, и оплатить обусловленную договором цену.

Цена договора составляет 27 222 332 руб. 27 коп.

Сроки выполнения работ установлены графиком (приложение № 2 к договору).

Согласно графику выполнения работ работы должны быть окончены не позднее 11 июля 2016 года.

В соответствии с п.4.3 договора подрядчик произвел авансовый платежа в размере 19 055 626 руб. 29 коп.

Субподрядчик выполнил работы в полном объеме с надлежащим качеством и направил подрядчику акты сдачи-приемки работ формы КС-2, КС-3.

Подрядчик акты не подписал, мотивированных возражений не представил.

В период с июня по сентябрь работы, выполненные субподрядчиком, были приняты генеральным подрядчиком – ФГУП «РОСТЭК» без замечаний.

Акт приемки законченного строительством объекта № 1 от 03.10.2016 подписан всеми заинтересованными лицами, в том числе подрядчиком – ООО "Связь-Строймонтаж" (т.5, л.д.36-39).

03.10.2016 подписан акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии (т.5, л.д.39-41).

Объект введен в эксплуатацию.

Приказом Минтранса России № 151 от 18.04.2017 открыт воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Нижний Новгород (Стригино) (т.5, л.д.68).

В настоящее время задолженность подрядчика по оплате выполненных субподрядчиком работ составляет 8 166 695 руб. 98 коп.

В соответствии с п.п. 8.1, 8.2 договора за просрочку оплаты работ подлежит уплате неустойка в виде пеней. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Согласно представленному расчету пени по состоянию на 12.05.2017 составляют 593 633 руб. 70 коп.

Расчет проверен судом и признан правильным.

Учитывая изложенное, первоначальный иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине в сумме 66 801 руб. 65 коп. на ООО "Связь-Строймонтаж".

Встречный иск подлежит удовлетворению частично – в размере 417 569 руб. 11 коп., признанном субподрядчиком.

При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с п.8.4 договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ по установленной формуле.

Фактически работы были выполнены субподрядчиком 01.09.2016. Просрочка исполнения обязательства составила 52 дня.

Пени за нарушение срока выполнения работ по состоянию на 01.09.2016 составляют 417 569 руб. 11 коп.

Расходы по государственной пошлине по встречному иску в размере 11 351 руб. 38 коп. относятся на ООО "Бизнес компьютерс групп".

Суд производит зачет встречных требований сторон.

После проведения зачета с ООО "Связь-Строймонтаж" подлежит взысканию в пользу ООО "Бизнес компьютерс групп" 8 342 826 руб. 57 коп., из них: 8 166 695 руб. 98 коп. основного долга и 176 130 руб. 59 коп. пеней, а также 57 450 руб. 27 коп. расходов по государственной пошлине.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Связь-Строймонтаж" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бизнес компьютерс групп" по первоначальному иску 8 760 329 руб. 68 коп., из них: 8 166 695 руб. 98 коп. основного долга и 593 633 руб. 70 коп. пеней за просрочку платежа, а также 68 801 руб. 65 коп. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бизнес компьютерс групп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Связь-Строймонтаж" по встречному иску 417 569 руб. 11 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ и 11 351 руб. 38 коп. расходов по государственной пошлине.

В остальной части встречного иска отказать.

В порядке зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Связь-Строймонтаж" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бизнес компьютерс групп" 8 342 826 руб. 57 коп., из них: 8 166 695 руб. 98 коп. основного долга и 176 130 руб. 59 коп. пеней, а также 57 450 руб. 27 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья                                                                            Сергеева О.Н.