СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 ноября 2017 г. по делу № А59-3643/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

5_709561

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело А59-3643/2017

14 ноября 2017 года г. Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судеб- ного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения городского округа «город Южно-

Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>

ИНН <***>, адрес регистрации: 693000, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Невельская, 31)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес регистрации: 680000, Хаба- ровский край, ул. Ленина, д.19, оф. 301)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту,

при участии в судебном заседании:

представитель истца ФИО2, по доверенности № 04/17 от 20 февраля 2017 года,

ответчик – представителей не направил,

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского округа «город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»

удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку в размере 109 725 рублей (сто девять тысяч семьсот двадцать пять рублей).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» государственную пошлину в доход государства в федеральный

бюджет в сумме 4 292 рубля (четыре тысячи двести девяносто два рубля).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Судья О.Н. Боярская