СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 ноября 2023 г. по делу № А40-58811/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109550_37764832

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-58811/23-134-311
г. Москва
29 ноября 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14» (117556, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: <***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИФ-ЮГ» (350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.02.2011, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки в размере 328 476 руб. 63 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 03.08.2020 № 10, неустойки в размере 352 355 руб. 16 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 01.09.2020 № 11, неустойки в размере 218 184 руб. 73 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 05.10.2020 № 12.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, (паспорт, доверенность № 285/22-ДАПР от 21 декабря 2022 года, диплом);

от ответчика: не явился, извещен;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Диф-Юг» (ИНН: <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) неустойку в общей сумме 614 919 руб. 03 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Диф-Юг» (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 350 руб.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: 5047054473) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 630 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова