СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 декабря 2018 г. по делу № А55-18066/2018

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

59/2018-286574(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

13 декабря 2018 года Дело № А55-18066/2018

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Балькиной Л.С.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в судебном заседании 13 декабря 2018 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "РХВ"

к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранд-Строй"

о взыскании 27 352 882 руб. 30 коп. при участии в заседании от истца – Щукина М.И., представитель от ответчика – не участвовали,

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Удовлетворить ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранд-Строй" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РХВ" 3 566 398 руб. 38 коп. неустойки.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранд-Строй" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 92465 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РХВ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 67 299 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина