Резолютивная часть решения от 3 марта 2025 г. по делу № А71-14094/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 365

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

Дело № А71- 14094/2024
г. Ижевск
04 марта 2025 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Признать незаконным односторонний отказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) от исполнения государственного контракта от 16.04.2024 № 0813500000124004812, выраженный в решении от 17.06.2024 № 1.

Признать незаконным односторонний отказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) от исполнения государственного контракта от 07.05.2024 № 0813500000124005171, выраженный в решении от 17.06.2024 № 1.

Обязать Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение десяти календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу принять у индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) по акту приема - передачи квартиры, расположенные по адресам: Удмуртская Республика, муниципальный округ <...>, кадастровый номер 18:21:095075:230 в качестве надлежащего исполнения условий государственного контракта от 16.04.2024 № 0813500000124004812; Удмуртская Республика, муниципальный округ <...>,

кадастровый номер 18:21:095075:231 в качестве надлежащего исполнения условий государственного контракта от 07.05.2024 № 0813500000124005171 и произвести оплату по указанным контрактам.

Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) неустойку по контракту на приобретение жилого помещения для формирования специализированного государственного жилищного фонда от 16.04.2024 № 0813500000124004812 в сумме 74030 руб. 59 коп. за период с 25.06.2024 по 12.08.2024 с последующим ее начислением на сумму долга исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, начиная с 13.08.2024 по день оплаты долга; неустойку по контракту на приобретение жилого помещения для формирования специализированного государственного жилищного фонда от 07.05.2024 № 0813500000124005171 в сумме 40779 руб. 32 коп. за период с 18.07.2024 по 12.08.2024 с последующим ее начислением на сумму долга исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, начиная с 13.08.2024 по день оплаты долга; 138 руб. почтовых расходов; 14 145 руб. 28 коп. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) сумму обеспечительного платежа в размере 137 532 руб. 22 коп. по государственному контракту от 16.04.2024 № 0813500000124004812, уплаченного платежным поручением от 15.04.2024 № 351268, сумму обеспечительного платежа в размере 137 532 руб. 22 коп. по государственному контракту от 07.05.2024 № 0813500000124005171, уплаченного платежным поручением от 06.05.2024 № 44351.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) из средств федерального бюджета 6498 руб. 72 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной платежными поручениями от 13.08.2024 № 29893, от 11.01.2025 № 763200.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья М.А. Гребнева