Резолютивная часть решения от 22 августа 2022 г. по делу № А04-2848/2022

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1/2022-66659(1)



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-2848/2022
г. Благовещенск
22 августа 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профессионал»

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Восток Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 457 600 руб. неосновательного обогащения, 150 635,14 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 02.07.2019 по 31.03.2022 (с учетом уточнения)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Профстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Восток Строй Инвест»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профессионал»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 457 600 руб. неосновательного обогащения, 150 635,14 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 02.07.2019 по 31.03.2022, 29 082 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, всего 1 637 317,14 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профессионал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 329 от 26.04.2022 государственную пошлину в размере 73 руб. и по платежному поручению № 306 от 13.04.2022 государственную пошлину в размере 32 руб., всего 105 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Е.В.Иванова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 20:54:43

Кому выдана Иванова Елена Васильевна



Суд:

АС Амурской области (подробнее)

Истцы:

ООО Специализированный застройщик "Профессионал" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Восток Строй Инвест" (подробнее)

Судьи дела:

Иванова Е.В. (судья) (подробнее)