Решение от 11 декабря 2024 г. по делу № А43-29645/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-29645/2024

г. Нижний Новгород 12 декабря 2024 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беловой К.В. (шифр дела 25-614), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Колесовой А.Д., при участии представителей сторон:

от истца - ФИО1 по доверенности от 26.03.2024, от ответчика - ФИО2 по доверенности от 18.10.2024, рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) о понуждении к заключению договора технологического присоединения

и у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (далее – ООО «ЭЛСК НН») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») о понуждении к заключению договора об осуществлении технологического присоединения.

Ответчик в отзыве возражал относительно удовлетворения исковых требований, указал на отсутствие технической возможности увеличения мощности по существующей схеме электроснабжения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ООО «ЭЛСК НН» обратилось в адрес ПАО «Россети Центр и Приволжье» с заявкой от 28.06.2024 об осуществлении технологического присоединения, а именно, об увеличении объема максимальной мощности двух КЛ бкв ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6кВ РП-219 до РУ 6кВ ТП-4821, расположенной по адресу: <...> Октября, пр. Гагарина.

Ответчик в установленные законом сроки договор технологического присоединения не заключил, в связи с этим истец подготовил проект договора технологического присоединения и направил его в адрес ответчика.

Отсутствие ответа послужило основанием для обращения истца в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Стороны являются смежными сетевыми организациями, договор является обязательным к заключению для ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрена возможность передачи преддоговорного спора на рассмотрение суда в случаях, если спор возник при заключении публичного договора, к числу которых в соответствии со статьей 426 ГК РФ и пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) относится договор технологического присоединения.

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (статья 446 ГК РФ).

Поскольку заключение договора является обязательным для ответчика, обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям» (далее – Правила № 861).

Истец и ответчик являются смежными сетевыми организациями (решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 № 55/18).

Разделом V Правил № 861 установлены особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства.

В силу абзацев 1 - 2 пункта 41 раздела V Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Истец направил заявку в адрес ответчика по основаниям, предусмотренным абзацем 2 пункта 41 Правил № 861.

Абзацем 6 пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора.

В силу пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Требования к содержанию технических условий для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) Правил № 861 установлены пунктом 25(4) Правил № 861, согласно которому - в технических условиях, должны быть указаны:

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения;

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения);

требования, указанные в подпунктах «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил № 861.

Позиция ответчика об отсутствии пропускной способности существующей сети как основание, по которому требования ООО «ЭЛСК НН» не подлежат удовлетворению, отклоняется судом, так как не соответствует абзацу 6 пункта 43 и абзацу 5 пункта 25(4) Правил № 861, устанавливающим обязанность заключить договор технологического присоединения со смежной сетевой организацией, и обязанность создать техническую возможность технологического присоединения путем усиления электрической сети (увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов и т.д.).

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что требование истца о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключить договор технологического присоединения является правомерным и обоснованным и подлежат удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

понудить публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) договор об осуществлении технологического присоединения на следующих на следующих условиях:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» (далее – технологическое присоединение):

- две КЛ 6 кВ ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6 кВ РП-219 до РУ 6 кВ ТП-4821 по адресу: <...>, пом. П7 , кадастровый номер: 52:18:0080030:796, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

1.1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 3154 кВт, в том числе:

1.1.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств - 754 кВт;

1.1.2. Дополнительная максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств - 2400 кВт. 1.2. Категория по надежности электроснабжения: - II (вторая);

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение: - 6 кВ.

«Заявитель» обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в

соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта:

двух КЛ 6 кВ ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6 кВ РП-219 до РУ 6 кВ ТП-4821 по адресу:

<...>, пом. П7 ,

кадастровый номер: 52:18:0080030:796.

3. Технологическое присоединение осуществляется: - от ячейки ф.219-13 РП-219;

- от ячейки ф.219-12 РП-219.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора

(Приложение № 1 к настоящему договору).

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения

настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению

составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

При нарушении «Заявителем» обязательств по оплате, в соответствии с п.11

настоящего договора, «Сетевая организация» аннулирует заявку на технологическое

присоединение.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.«Сетевая организация» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Сетевую организацию» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления «Заявителем» «Сетевой организации» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий «Заявителем»;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления «Заявителем» о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов «Заявителя» (при необходимости), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии «Заявителя» акт об осуществлении технологического присоединения и направить его «Заявителю».

7. «Сетевая организация» при невыполнении «Заявителем» технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия

технической возможности технологического присоединения вправе по обращению «Заявителя» продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.«Заявитель» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Заявителя» мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

организовать уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка «Заявителя», предусмотренных техническими условиями, уведомить «Сетевую организацию» о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в «Сетевую организацию» до направления «Заявителем» в «Сетевую организацию» уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления «Сетевой организацией» фактического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от «Сетевой организации»;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить «Сетевую организацию» о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. «Заявитель» вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в «Сетевую организацию» с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2023 г. № 54/1, в следующем порядке:

P = С1.1. + С1.2.2.+ С8.2.3 х qi.p., где:

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей);

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю,

С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

С8.2.3. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности),

qi.p – количество средств коммерческого учета электрической энергии р-го типа на i-м уровне напряжения,

и составляет 757 181,28 (семьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 28 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 126 193,88 (сто двадцать шесть тысяч сто девяносто три) рубля 88 копеек:

P = 4 419,48 + 13 623,28 + 306 470,82 х 2 = 630 987,4 рублей (без НДС); P = 630 987,4 * 1,2 = 757 181,28 рублей (с НДС).

11. Оплата по договору производится «Заявителем».

«Заявитель» обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что составляет 757 181,28 (семьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 28 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 126 193,88 (сто двадцать шесть тысяч сто девяносто три) рубля 88 копеек.

12. Датой исполнения обязательства «Заявителя» по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет «Сетевой организации».

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13. «Заявитель» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (двух КЛ 6 кВ от ячейки ф.219-13, ф.219-12 от 1СШ, 2СШ РУ 6кВ РП-219) к ошиновке оборудования ф.219-13, ф.219-12 от 1СШ, 2СШ РУ 6кВ РП-219.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. «Заявитель» вправе при нарушении «Сетевой организацией» указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение «Заявителем» установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что «Сетевой организацией» в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного «Заявителем» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию «Сетевой организации» по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,03 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению «Заявителем» не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного «Заявителем» экземпляра настоящего договора в «Сетевую организацию».

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

23. Приложение № 1 Технические условия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

1. Сетевая организация: Публичное акционерное общество «Россети Центр и

Приволжье».

2. Полное наименование «Заявителя»: Общество с ограниченной

ответственностью «Электросетевая компаний Нижнего Новгорода». 3. Наименование энергопринимающих устройств «Заявителя»:

- две КЛ 6 кВ ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6 кВ РП-219 до РУ 6 кВ ТП-4821 по

адресу: <...>, пом. П7 ,

кадастровый номер: 52:18:0080030:796.

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения

которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих

устройств «Заявителя»:

- две КЛ 6 кВ ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6 кВ РП-219 до РУ 6 кВ ТП-4821 по

адресу: <...>, пом. П7 ,

кадастровый номер: 52:18:0080030:796.

5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

всего: 3154 кВт, в том числе:

5.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств - 754 кВт;

5.2. Дополнительная максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств – 2400 кВт.

6. Категория по надежности электроснабжения: II (вторая).

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение: 6 кВ.

8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств «Заявителя»:

2024 год.

9. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих

устройств по каждой точке присоединения:

- две КЛ 6кв ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6кВ РП-219 до РУ 6кВ ТП-4821 -

3154 кВт. 10. Основной источник питания: - ячейка ф. 219-13 РП-219. 11. Резервный источник питания: - ячейка ф. 219-12 РП-219. 12. Обязательства «Сетевой организации».

12.1. Для расчетного учета электроэнергии организовать на границе балансовой

принадлежности трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчиков

полукосвенного включения. 13. Обязательства «Заявителя»:

13.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение

объекта «Заявителя» в соответствии с действующими нормами и правилами. При

необходимости, государственную экспертизу проектной документации провести в

установленном законодательством порядке. Разработанную проектную документацию

на электроснабжение представить в филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети и Приволжье».

13.2 Электроснабжение двух КЛ 6 кВ 1СШ, 2СШ РУ 6кВ ТП-4821 с учетом полной заявленной мощности выполнить по существующей схеме от ячейки ф.219-13, ф.219-12 от РУ 6кВ РП-219;

13.3. Выполнить проверку оборудования двух КЛ 6 кВ 1СШ, 2СШ РУ 6кВ ТП- 4821 на пропускную способность, с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и маку уточнить при проектировании.

13.4. Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tgφ не более 0,35 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и, при необходимости, реализовать проект.

13.5. Проектом определить и при необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-13 в точках присоединения к и электрическим сетям во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающей сети.

13.6. После выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ предъявить присоединенную электроустановку представителю «Сетевой организации» для осмотра.

13.7. Получить от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»«Нижновэнерго» акт о выполнении технических условий. Получить, при необходимости, разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по письменному ходатайству взыскателя.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Судья К.В. Белова